全部分类
郁南县地方公路管理站云浮市郁南县2018年农村公路安全生命防护工程项目一期（北部片区－建城镇Y469、Y506、Y532、Y021、Y514、Y515）的中标、成交公告
中标广东
发布时间：2018-12-12
中标内容
云浮市全顺招标代理有限公司受郁南县地方公路管理站的委托，于2018 年12月10 日就云浮市郁南县2018年农村公路安全生命防护工程项目一期（北部片区－建城镇Y469、Y506、Y532、Y021、Y514、Y515）（445322-201811-083002-0017）采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的中标（成交）结果公告如下：一、采购项目编号：445322-201811-083002-0017二、采购项目名称：云浮市郁南县2018年农村公路安全生命防护工程项目一期（北部片区－建城镇Y469、Y506、Y532、Y021、Y514、Y515）三、采购项目预算金额（元）：909,799 四、采购方式：竞争性磋商五、中标供应商1：中标供应商名称 广东旺盛建设工程有限公司 法人代表 莫智明 地址 云浮市云城区金山大道158号601室 六、报价明细主要中标、成交标的名称规格型号数量单价（元）服务要求中标、成交金额（元）郁南县地方公路管理站云浮市郁南县2018年农村公路安全生命防护工程项目一期（北部片区－建城镇Y469、Y506、Y532、Y021、Y514、Y515）详见磋商文件要求1项876405.5详见磋商文件要求876405.5 报价明细附件 七、评审日期：2018-12-10评审地点：云浮市郁南县都城镇工业大道31号第14、15卡之D5楼501房评审委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组）：负责人：谢启高成员： 李敬明、蔡安妮八、本项目代理收费标准：中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算。收费金额：8764.05元九、评审意见（非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见）综合评分法推荐供应商前三名排序表序号投标人名称是否通过符合性评审报价金额(元)技术商务得分价格得分综合得分推荐排名1广东旺盛建设工程有限公司通过876405.5053.0029.9682.9612深圳市长和交通工程有限公司通过875221.1848.3330.0078.3323广东云华建设工程有限公司通过906061.2120.0028.9848.983 十、本公告期限1个工作日。中标、成交标的名称规格型号数量单价（元）服务要求中标、成交金额 十一、联系事项：（一）采购项目联系人（代理机构）：彭钰桃联系电话：0766-7382167采购项目联系人（采购人）：蔡安妮 联系电话：0766-7335319（二）采购代理机构 ：云浮市全顺招标代理有限公司 地址：云浮市郁南县都城镇工业大道31号第14、15卡之D5楼501房联系人：柯露娜联系电话：0766-7382167传真：0766-7385939邮编：527199（三）采购人：郁南县地方公路管理站地址：郁南县都城镇飞凤路21号联系人：张伯洲联系电话：0766-7592786传真：0766-7592786邮编：527199各有关当事人对中标、成交结果有异议的，可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向（政府采购代理机构）（或采购人）提出质疑，逾期将依法不予受理。附件：招标文件（竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件）竞争性谈判（磋商）文件/询价通知书发布人：云浮市全顺招标代理有限公司发布时间：2018年12月11日 报价明细附件竞争性谈判（磋商）文件/询价通知书 合同编号
工程
施工合同
发 包 人广州市南沙区南沙街道办事处
建设管理单位
承 包 人
二○一七年 月
第一部分 合同协议书
发 包 人广州市南沙区南沙街道办事处 以下简称甲方
建设管理单位
承 包 人 以下简称乙方
依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同
一工程概况
工程名称
地 点广州南沙区
二工程承包范围
承包方式包工包料包质量包工期包安全文明施工综合单价按同期信息价确定工程量按实结算
承包范围按甲乙两方签定的项目工作量确认表要求按发包人确认的施工图纸图纸会审记录有关变更文件资料招标文件承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容完成
三合同工期
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
合同工期总日历天数 天
四质量目标
工程质量目标合格
五工程造价
合同价含税金为￥ 元大写人民币 元
上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害战争或建设规模技术标准变更外的一切风险最终结算以财政评审为准合同款支付按本合同专用条款执行
六质量保修期
保修期工程竣工后 个月工程质量保修范围和内容属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人修理承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任承包人不在约定期限内派人修理发包人可以委托其他人员修理保修费用从质量保修金内扣除
七支付方式
见合同中专用条款
八组成合同的文件
1本合同协议书
2中标通知书
3本合同专用条款
4本合同通用条款
5施工图纸
6工程招标文件
7工程施工要求及管理规定
8承包人的答疑和承诺文件
9承包人投标文件及其附件
10施工技术指引
11施工监理程序
12构成合同的其他文件
双方有关补充合同工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同组成部分当上述文件出现多义性或不一致解释时应由甲方作出解释和校正并以此向乙方发出指令甲方的解释和校正是最终的乙方对此如有异议可提请上级有关主管部门仲裁
九本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同
十承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
十一发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
本合同自双方签字盖章即日起生效在全部工程交工验收并以竣工验收和保修期满工程通过了最终检验无遗留问题并结算完毕后失效
本页以下无正文
发包人广州市南沙区南沙街道办事处 建设管理单位
公章 公章
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地 址 地 址
联系电话 联系电话
传 真 传 真
邮政编码 邮政编码
签订日期 年 月 日 签订日期 年 月 日
承包人
公章
法定代表人
委托代理人
地 址
联系电话
开户银行
帐 号
签订日期 年 月 日
第二部分 通用条款
按建设工程施工合同范本GF19990201执行
第三部分 专用条款
一词语定义及合同文本
1词语定义
11甲方法定代表人 在本工程合同实施全过程中负责本方一切组织领导工作
12乙方法定代表人 在本工程合同实施全过程中由 身份证号码 作为驻工地的委托代理人项目经理负责本方一切组织领导工作由 身份证号码 作为驻工地的技术负责人项目总工
13监理工程师指监理单位因受甲方委托而指派执行本合同段工程质量及计量的检验监督验收的人员监理单位及监理单位委派的工程师
监理单位
监理工程师姓名 职务
1 工程师应履行合同规定的职责
2 工程师可以行使合同规定或合同内含的权力但如果业主和建设管理单位在委托工程师的条件中要求工程师在行使某种权力之前需得到业主和建设管理单位的批准则应取得这种批准
131a工程师应行为公正
凡按照合同规定要求工程师
1 作出决定表示意见或同意或
2 表示满意或批准或
3 确定价值或
4 采取可能会影响业主和建设管理单位或承建商权力和责任的行动时
他应在合同条款规定内并兼顾所有条件的情况下做出公正的处理任何这种决定意见同意表示满意批准确定的价值或采取的行动均不应损害业主和建设管理单位承建商的合法权益
131b本工程要严格执行建设部现行的建设工程监理规范实行施工监理制度业主和建设管理单位委托 负责监理工作行使监理工程师职权严格执行经业主和建设管理单位审定的监理细则确保工程质量标准符合设计文件和相关规范要求
132业主和建设管理单位及监理工程师在任何时候有权进入正在进行准备工作或正在为本工程准备材料物资或机械的工厂和工程进行检查拍照摄录承建商应为这种检查提供各种方便和协助
工程质量达不到约定条件的部份监理工程师一经发现可要求承建商返工直到符合约定条件因承建商责任达不到约定条件承建商应承担返工费用工期不予顺延监理工程师对工程材料设备及质量的抽检后如事后又发现工程质量缺陷其返工责任应由承建商承担绝不意味着抽检后就解除承建商的质量责任
133驻地监理工程师对承建商施工质量的意见有分歧经报请业主和建设管理单位协调不能解决时应报由有关主管部门仲裁决定未裁决前对不影响其它部位继续施工的可继续施工对有争议的部位如继续施工有直接影响返工的则须暂停施工等候处理因停工所耽误的工期责任按裁决意见确定如属监理工程师检查或判断错误工期计算同意按所耽误日期顺延如属承建商责任由承建商自行返工由此所耽误的工期不得顺延
14甲方驻工地代表简称业主代表指甲方派驻到本合同段执行甲方授予的一定权力及职责并代表甲方的人员是对本合同段施工活动进行全方位全过程的有效监督检查和宏观控制的甲方全权代表对施工项目的工程质量乙方或监理工程师如有不同意见在未经证实否决前必须无条件执行和服从
15建设管理方单位名称
建设管理方代表
姓名 职称 职务
职权 在授权范围内处理现场相关事宜检查和监督承建商和监理单位执行合同会同相关部门协调组织技术交底审批施工组织设计组织计量工作及办理合同支付参与设计变更会审组织竣工验收等
151负责办理红线以内的土地征用青苗树木鱼塘赔偿房屋拆迁清除地面架空和地下障碍物等工作使施工场地具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题红线以外的房屋土地鱼塘等确属工程需要临时占用的承建商应承担其指建设管理方有关工作及支付所需的一切费用
152负责提供完整的施工设计图纸交4份给承建商负责在开工前组织设计单位向承建商进行设计交底并协调处理设计施工监理及咨询等各方面的配合工作
153协调承建商与当地有关部门联系和开通施工场地与城市公共道路之间的临时通道及施工场地内的主要便道以适应场地运输的需要但临时道路的开通养护及由于施工造成第三者损失的费用均由承建商负责
16本工程合同总日历工期为 天开工时间为 年 月 日竣工时间为 年 月 日甲方要求按时完成不得延期如经验收不合格不能交付使用不能视为竣工乙方应负责返工直至合格为止由此产生的一切费用均由乙方承担合同总工期已计入晴阴雨风雾20年一遇的洪水十级以下台风及停电停水等影响施工的时间
2语言方案和适用法律标准规范
21本合同所有文件均使用汉字书写和解释说明
22约束合同的法律是国家广东省和广州市现行已生效的法律法规文件合同应据此解释
23施工严格有关设计及施工技术规范施工图纸进行施工工程质量按建设部部颁现行的市政工程质量检验评定标准和各有关设计及施工技术规范有关规定进行材料试验规程以及甲方结合工程需要所拟定的技术规范内容办理如上述规范规程有不一致之处应以比较严格者为准
合同签定后在施工期间如涉及到上述规范标准及规程有修改时甲方有权决定是否采用新规定并将通过监理工程师用书面通知乙方遵照执行
乙方在组织施工中必须坚持百年大计质量第一的方针要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准以及设计要求组织施工工程必须达到标准
二各方一般权利和义务
一甲方乙方监理单位之间的关系
在整个建设过程中要明确甲方与监理单位之间是委托与被委托的关系监理单位与施工单位之间是监理与被监理的关系监理工程师依据施工监理合同独立公正地行使监理职权对甲方乙方均具有约束力甲方对工程施工的有关决定必须通过监理工程师下达施工单位在项目执行过程中接受监理工程师监督与管理任何与实施施工承包合同有关的施工活动都必须经监理工程师审查认定认为符合合同规定甲方才予拔付工程款但监理工程师在行使甲方委托监理单位的职责中无权解除或减少乙方在合同中的责任与义务
3监理工程师
31本工程要严格执行建设部现行的建设工程监理规范实行施工监理制度监理单位指派 负责监理工作行使监理工程师职权严格执行经甲方审定的监理细则确保工程质量标准符合设计文件和相关规范要求
32甲方及监理工程师在任何时候有权进入正在进行准备工作或正在为本工程准备材料物资或机械的工厂和工程进行检查拍照摄录乙方应为这种检查提供各种方便和协助
工程质量达不到约定条件的部份监理工程师一经发现可要求乙方返工直到符合约定条件因乙方责任达不到约定条件乙方应承担返工费用工期不予顺延监理工程师对工程材料设备及质量的抽检后如事后又发现工程质量缺陷其返工责任应由乙方承担绝不意味着抽检后就解除乙方的质量责任
33驻地监理工程师对乙方施工质量的意见有分歧经报请甲方协调不能解决时应报由有关主管部门仲裁决定未裁决前对不影响其它部位继续施工的可继续施工对有争议的部位如继续施工有直接影响返工的则须暂停施工等候处理因停工所耽误的工期责任按裁决意见确定如属监理工程师检查或判断错误工期计算同意按所耽误日期顺延如属乙方责任由乙方自行返工由此所耽误的工期不得顺延
4发包人责任
411负责办理红线以内的土地征用青苗树木鱼塘赔偿房屋拆迁清除地面架空和地下障碍物等工作使施工场地具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题红线以外的房屋土地鱼塘等确属工程需要临时占用的乙方应承担其有关工作及支付所需的一切费用
412负责提供完整的施工设计图纸交4份给乙方负责在开工前组织设计单位向乙方进行设计交底并协调处理设计施工监理及咨询等各方面的配合工作
413协调乙方与当地有关部门联系和开通施工场地与城市公共道路之间的临时通道及施工场地内的主要便道以适应场地运输的需要但临时道路的开通养护及由于施工造成第三者损失的费用均由乙方负责
42甲方在乙方进场后应及时将甲方驻地代表和监理工程师的名单职务以书面形式正式通知乙方
5承包人责任
511负责向甲方及监理工程师提供年季月工程进度计划及相应工程进度统计报表施工原始记录和工程事故报告所有上述的计划报表及记录的格式内容均统一按本工程的施工监理实施细则规定办理
512负责工程需要提供和维持夜间施工及非夜间施工使用的照明看守围栏警卫等设施否则造成工程财务和人身伤害损失由乙方承担
513临水临电由承包人自行解决该费用已包含在投标总价内承包人不得向发包人另外收取任何费用
514做好施工现场地下管线和邻近建筑物构造物文物古迹的保护工作负责保护维护本合同段内的一切测量标志标桩否则乙方要承担经济与法律的责任乙方在开工前应对设计图纸上标示的地面地下各种管线及甲方提交的管线资料向管线业主及在现场进一步落实乙方不能以图纸及资料无标示或标示不清而推卸损坏管线责任
515保证施工现场安全文明施工符合有关规定交工前乙方应把施工设备剩余材料垃圾和各种临时工程从工地清除和运走使整个工地干净利落取得监理工程师满意交还合符甲方要求的场地否则要承担因违反有关规定所造成的损失和罚款
516乙方进场后要按投标书中各表所列明的数量配备项目主管人员专职质检人员技术管理人员和施工检测试验设备等乙方必须派驻自己的施工质检人员对工程的质量进行监督和自检按照监理工程师规定的质量监控程序进行所提供自检资料数据的填报表格应该是真实的不含任何虚假填报中间交验申请书必须有上述检查和试验资料监理工程师有权对乙方自检及施工原始记录进行抽检乙方必须配合并免费提供检测仪具和人员
517负责编制施工组织设计及施工方案施工工艺经监理工程师及甲方审查同意后组织实施完工后负责编制竣工文件一式六份
施工组织设计必须包括下列内容
1施工方案包括承包合同全部工程的总体施工方案和重点单项工程施工方法及流程图
2施工现场平面布置图施工临时设施及供水电方案
3工程进度图表以时间项目工序或里程为坐标进行计划安排编制
4总体网络计划
5本合同工程范围内分段施工用地包括临时用地数量时间表以便配合甲方按计划作好拆迁征地工作
6工地管理组织机构施工人员安排及材料使用计划表
7施工机械试验设备及测量仪器配备清单需注明进场日期及设备型号功率出厂时间原值及现状
8保证工程质量及安全施工的各项措施
9用款计划
10编制甲方或监理具体要求的有关工程资料报表等
518乙方应根据合同的各项规定对工程进行精心施工保质保量按期完成工程和修复缺陷同时应根据合同规定提供为施工完成工程和维修所必需的全部质量自检施工管理提供劳务材料工程设备及所有其他物品
519乙方应对整个工地施工和施工方法的适用性稳定性和安全性全面负责
5110乙方有责任将其阅读合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范规程中的任何错误遗漏误差和缺陷及时通知监理工程师和甲方
5111乙方必须在现场派驻工程档案资料员和安全员负责从开工至竣工的工程竣工资料的整理汇总装订工作并随时接受甲方及监理的检查资料员必须接受过工程档案管理培训和安全培训并取得上岗证书者
5112施工期间乙方必须遵守当地政府部队及有关部门对施工现场交通和施工环保管理规定做好下列工作如由于乙方处理不善造成自身或甲方他方损失乙方应负法律和经济责任
1维护好施工范围及周边河流沟渠及市政排水系统的畅通特别是河流上施工必须维持该原有的通航标准排洪的过水面积并在洪水期间做好洪水观测和防洪工作
2维护好施工范围内的各种市政设施包括地上和地下各种管线管井道路排水等对施工期间使用的道路桥梁的承载能力进行调查并合理使用运输工具如运输工具荷载超过承载能力应负责进行加固
3做好现场文明施工妥善处理施工的弃土废渣废气废水等废物不得影响附近单位居民的正常生产生活
5113安全保卫和环境保护
51131本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行
1广州市建设委员会制定的广州市建设工程现场文明施工管理办法穗建筑1999175号
2广州市建设委员会制定的关于规范市政工程文明施工围蔽设施的通知穗建筑2001218号
51132本工程的线路处于广州南沙开发区农田及鱼塘村庄河流贯穿其中红线以外的原有道路可能不足以满足施工单位运输车辆的通行要求则施工单位自行采取措施包括办理相关手续保证施工的正常开展并对遭受破坏的道路及时进行修复施工单位自行承担相应费用承建商应确保建设管理单位免于受到应由承建商负责的上述事项所引起的索赔诉讼以及其他开支
5133承建商必须按照建筑法安全生产法建设工程质量管理条例广州市建筑条例建筑施工安全检查标准等法规文件的规定确保安全生产其考核标准按建筑工程安全防护文明施工措施费用及使用管理规定建办200589号的规定执行
承建商不按规定使用措施费或安全措施落实不到位由安监机构责令其改正停止措施费划拨同时上报建设行政主管部门据情况追究有关责任并将承建商和项目经理的不良行为录入企业信誉档案与其量化考评办法挂钩由此而引起的一切后果如工程质量人员伤亡建设管理单位的社会负面影响以及造成建设管理单位被他人索赔等均由承建商承担
51134安全施工与检查
由业主和建设管理单位承担的防护措施费用和安全防护措施费用已包含在承建商的投标报价中有文件规定单列的必须按规定执行
51135承建商建立安全责任制明确各部门安全工作的岗位责任人建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度将安全生产目标分解落实到实处
51136承建商按规定数量配置安全员
51137承建商在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料
51138承建商在编制施工组织设计时应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施
51139承建商按有关技术安全和防护的规定组织施工生产不得使用不合标准的防护器材机具和材料
511310现场施工安全执行建筑施工安全检查标准JGJ5999工程师每月20日前对工地现场进行月度安全文明检查当检查发现以下安全事故隐患时根据比例适当扣分
511311承建商必须严格按有关法律法规规章条例及本合同的约定等如有违反承建商应承担相应责任业主并有权停止承建商参加广州南沙开发区系统内工程的投标资格直至承建商按业主的要求整改完毕为止
511312承建商应在施工现场采取维护安全防范危险预防火灾等措施在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施
511313承建商应采取安全防护措施避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害
511314承建商应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理
511315承建商应书面记录专项安全施工组织设计方案审查安全检查安全技术交底安全隐患整改安全教育等重要安全管理活动
511316如发生安全事故除按法定程序办理有关事宜外还必须按以下程序进行处理
511317报告安全事故安全事故发生后承建商应在1小时内用最快的信息传递手段将发生事故的时间地点伤亡人数事故原因等情况报监理工程师和业主和建设管理单位
511318事故处理承建商负责抢救伤员排除险情防止事故蔓延扩大保护好现场并做好标识并启动保险理赔程序
511319事故调查承建商应组织内部技术安全质量部门的人员组成调查组开展调查并配合做好业主和建设管理单位或政府有关部门组织的调查工作
511320调查报告承建商应把事故发生经过原因性质损失责任处理意见纠正和预防措施撰写成调查报告送工程师会审后报业主和建设管理单位
511321乙方在投标时报送给甲方审定的工程主要管理人员名单如项目经理副经理总工程师技术总负责人财务负责人工程计划负责人工程质量负责人等以及有关机具设备在进场后未征得甲方同意不得随意变换如有发现并在七天内不改正甲方有权责成乙方停工直至改正为止由此造成对施工的影响及费用等责任由乙方承担
承建商须按照项目法进行施工管理项目管理机构的设置主要管理人员的安排应健全合理人员安排应与投标文件承诺的相一致项目领导班子应具备类似工程施工经验具备较强的组织指挥协调能力和技术能力
1承建商的项目经理副经理以及主要行政与技术领导等必须长驻工地不得兼职合同对承建商的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的特别是项目经理部的主要管理人员主要技术人员必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理和技术人员能及时的始终的参与本工程施工管理未经业主及建设管理单位同意不得随意更换合同签订后项目经理项目班子主要成员不到位则建设管理单位不签发开工令施工中班子主要成员离开工地应向监理工程师和建设管理单位请假经批准后才能离开擅自离开工地建设管理单位将发出停工令待人员回到岗位后才批准复工由此产生的工期及经济损失由承建商自负造成建设管理单位损失的建设管理单位保留索赔的权利
2建设管理单位定期对主要管理和技术人员的到位情况进行检查若无正当理由未经建设管理单位同意更换项目经理总工程师或项目经理总工程师未按要求在施工现场进行施工管理工作的则向建设管理单位支付金额为50万元人的违约金并按建设管理单位要求重新整顿落实
3合同签订时请提供项目机构人员表中项目经理证原件项目经理总工程师及其他主要工程人员的职称证社保证劳动合同书供检查核实
4在监理工程师下发进场通知书的三天内项目经理项目总工程师及其主要管理和技术人员应到达施工现场否则视为违约延迟一天支付5万元违约金监理工程师并保留向业主上报的权利
5对于不胜任工作的承建商人员当监理工程师要求更换时承建商必须立即予以更换并不得再在本合同工程供职
6承建商必须在现场派驻工程档案资料员负责从开工至竣工的工程竣工资料的整理汇总装订工作并随时接受建设管理单位监理及政府职能部门人员的检查资料员必须接受过工程档案管理培训并取得上岗证书
5114乙方每月应向甲方报送施工计划供甲方审定经批复后必须执行如乙方施工进度未能符合计划要求甲方有权要求乙方增加人员机械或采取其他甲方认为必要的强制措施使之达到计划进度的要求由于上述原因引起的变更乙方不能提出单价变动及任何费用的增加
5115在施工中如乙方的工程质量达不到质量检验评审标准国家强制性检测质量要求如节能智能消防环保空气质量等和施工进度不能满足有关文件规定或经书面警告仍无明显改善使之符合要求时甲方则有权解除本合同责令其退场并将所属工程发包给别人施工所造成的一切损失除由乙方全部承担外并且还应视作违约行为追究有关责任
5116乙方必须配备必需的发电机组以满足突然停电或用电高峰时的需要由于不可预见的突然停电停水造成停工的损失施工单位不得提出索赔要求
5117 负责办理使用当地道路的有关手续负责使用期内的养护及所发生的费用并协调好与地方的关系施工场地大小按结构投影范围来布置做到占空不占地既要维持道路及水系交通又要进行正常施工在施工场地四周设置半永久性围护既要美观又要耐用坚固在工地出入口设置洗车槽不污染工地周围的道路路面铺设施工便道质量按技术规范要求所有施工需要的临时设施和便道及其它场地占用费用均包含于投标报价中不额外支付
5118乙方发生违约事件时甲方发出书面通知其采用补救措施若乙方在书面通知发出之日起计7天内未能采取甲方满意的补救措施则甲方有权再次书面通知乙方给予7天催告期若乙方在催告期内仍未采取令甲方满意的补救措施则甲方有权终止本合同乙方应当承担相应的违约责任
5119乙方必须及时向政府有关部门报请安全质量监督
5120乙方必须及时执行监理工程师的指令如期完成各分部分项工程实现各重要节点工期否则视为违约监理工程师有权报请甲方批准视其拖延情况要求支付相应的违约金金额为每延误一天 2000 元以... 查看详情
工程
施工合同
发 包 人广州市南沙区南沙街道办事处
建设管理单位
承 包 人
二○一七年 月
第一部分 合同协议书
发 包 人广州市南沙区南沙街道办事处 以下简称甲方
建设管理单位
承 包 人 以下简称乙方
依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同
一工程概况
工程名称
地 点广州南沙区
二工程承包范围
承包方式包工包料包质量包工期包安全文明施工综合单价按同期信息价确定工程量按实结算
承包范围按甲乙两方签定的项目工作量确认表要求按发包人确认的施工图纸图纸会审记录有关变更文件资料招标文件承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容完成
三合同工期
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
合同工期总日历天数 天
四质量目标
工程质量目标合格
五工程造价
合同价含税金为￥ 元大写人民币 元
上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害战争或建设规模技术标准变更外的一切风险最终结算以财政评审为准合同款支付按本合同专用条款执行
六质量保修期
保修期工程竣工后 个月工程质量保修范围和内容属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人修理承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任承包人不在约定期限内派人修理发包人可以委托其他人员修理保修费用从质量保修金内扣除
七支付方式
见合同中专用条款
八组成合同的文件
1本合同协议书
2中标通知书
3本合同专用条款
4本合同通用条款
5施工图纸
6工程招标文件
7工程施工要求及管理规定
8承包人的答疑和承诺文件
9承包人投标文件及其附件
10施工技术指引
11施工监理程序
12构成合同的其他文件
双方有关补充合同工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同组成部分当上述文件出现多义性或不一致解释时应由甲方作出解释和校正并以此向乙方发出指令甲方的解释和校正是最终的乙方对此如有异议可提请上级有关主管部门仲裁
九本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同
十承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
十一发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
本合同自双方签字盖章即日起生效在全部工程交工验收并以竣工验收和保修期满工程通过了最终检验无遗留问题并结算完毕后失效
本页以下无正文
发包人广州市南沙区南沙街道办事处 建设管理单位
公章 公章
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地 址 地 址
联系电话 联系电话
传 真 传 真
邮政编码 邮政编码
签订日期 年 月 日 签订日期 年 月 日
承包人
公章
法定代表人
委托代理人
地 址
联系电话
开户银行
帐 号
签订日期 年 月 日
第二部分 通用条款
按建设工程施工合同范本GF19990201执行
第三部分 专用条款
一词语定义及合同文本
1词语定义
11甲方法定代表人 在本工程合同实施全过程中负责本方一切组织领导工作
12乙方法定代表人 在本工程合同实施全过程中由 身份证号码 作为驻工地的委托代理人项目经理负责本方一切组织领导工作由 身份证号码 作为驻工地的技术负责人项目总工
13监理工程师指监理单位因受甲方委托而指派执行本合同段工程质量及计量的检验监督验收的人员监理单位及监理单位委派的工程师
监理单位
监理工程师姓名 职务
1 工程师应履行合同规定的职责
2 工程师可以行使合同规定或合同内含的权力但如果业主和建设管理单位在委托工程师的条件中要求工程师在行使某种权力之前需得到业主和建设管理单位的批准则应取得这种批准
131a工程师应行为公正
凡按照合同规定要求工程师
1 作出决定表示意见或同意或
2 表示满意或批准或
3 确定价值或
4 采取可能会影响业主和建设管理单位或承建商权力和责任的行动时
他应在合同条款规定内并兼顾所有条件的情况下做出公正的处理任何这种决定意见同意表示满意批准确定的价值或采取的行动均不应损害业主和建设管理单位承建商的合法权益
131b本工程要严格执行建设部现行的建设工程监理规范实行施工监理制度业主和建设管理单位委托 负责监理工作行使监理工程师职权严格执行经业主和建设管理单位审定的监理细则确保工程质量标准符合设计文件和相关规范要求
132业主和建设管理单位及监理工程师在任何时候有权进入正在进行准备工作或正在为本工程准备材料物资或机械的工厂和工程进行检查拍照摄录承建商应为这种检查提供各种方便和协助
工程质量达不到约定条件的部份监理工程师一经发现可要求承建商返工直到符合约定条件因承建商责任达不到约定条件承建商应承担返工费用工期不予顺延监理工程师对工程材料设备及质量的抽检后如事后又发现工程质量缺陷其返工责任应由承建商承担绝不意味着抽检后就解除承建商的质量责任
133驻地监理工程师对承建商施工质量的意见有分歧经报请业主和建设管理单位协调不能解决时应报由有关主管部门仲裁决定未裁决前对不影响其它部位继续施工的可继续施工对有争议的部位如继续施工有直接影响返工的则须暂停施工等候处理因停工所耽误的工期责任按裁决意见确定如属监理工程师检查或判断错误工期计算同意按所耽误日期顺延如属承建商责任由承建商自行返工由此所耽误的工期不得顺延
14甲方驻工地代表简称业主代表指甲方派驻到本合同段执行甲方授予的一定权力及职责并代表甲方的人员是对本合同段施工活动进行全方位全过程的有效监督检查和宏观控制的甲方全权代表对施工项目的工程质量乙方或监理工程师如有不同意见在未经证实否决前必须无条件执行和服从
15建设管理方单位名称
建设管理方代表
姓名 职称 职务
职权 在授权范围内处理现场相关事宜检查和监督承建商和监理单位执行合同会同相关部门协调组织技术交底审批施工组织设计组织计量工作及办理合同支付参与设计变更会审组织竣工验收等
151负责办理红线以内的土地征用青苗树木鱼塘赔偿房屋拆迁清除地面架空和地下障碍物等工作使施工场地具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题红线以外的房屋土地鱼塘等确属工程需要临时占用的承建商应承担其指建设管理方有关工作及支付所需的一切费用
152负责提供完整的施工设计图纸交4份给承建商负责在开工前组织设计单位向承建商进行设计交底并协调处理设计施工监理及咨询等各方面的配合工作
153协调承建商与当地有关部门联系和开通施工场地与城市公共道路之间的临时通道及施工场地内的主要便道以适应场地运输的需要但临时道路的开通养护及由于施工造成第三者损失的费用均由承建商负责
16本工程合同总日历工期为 天开工时间为 年 月 日竣工时间为 年 月 日甲方要求按时完成不得延期如经验收不合格不能交付使用不能视为竣工乙方应负责返工直至合格为止由此产生的一切费用均由乙方承担合同总工期已计入晴阴雨风雾20年一遇的洪水十级以下台风及停电停水等影响施工的时间
2语言方案和适用法律标准规范
21本合同所有文件均使用汉字书写和解释说明
22约束合同的法律是国家广东省和广州市现行已生效的法律法规文件合同应据此解释
23施工严格有关设计及施工技术规范施工图纸进行施工工程质量按建设部部颁现行的市政工程质量检验评定标准和各有关设计及施工技术规范有关规定进行材料试验规程以及甲方结合工程需要所拟定的技术规范内容办理如上述规范规程有不一致之处应以比较严格者为准
合同签定后在施工期间如涉及到上述规范标准及规程有修改时甲方有权决定是否采用新规定并将通过监理工程师用书面通知乙方遵照执行
乙方在组织施工中必须坚持百年大计质量第一的方针要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准以及设计要求组织施工工程必须达到标准
二各方一般权利和义务
一甲方乙方监理单位之间的关系
在整个建设过程中要明确甲方与监理单位之间是委托与被委托的关系监理单位与施工单位之间是监理与被监理的关系监理工程师依据施工监理合同独立公正地行使监理职权对甲方乙方均具有约束力甲方对工程施工的有关决定必须通过监理工程师下达施工单位在项目执行过程中接受监理工程师监督与管理任何与实施施工承包合同有关的施工活动都必须经监理工程师审查认定认为符合合同规定甲方才予拔付工程款但监理工程师在行使甲方委托监理单位的职责中无权解除或减少乙方在合同中的责任与义务
3监理工程师
31本工程要严格执行建设部现行的建设工程监理规范实行施工监理制度监理单位指派 负责监理工作行使监理工程师职权严格执行经甲方审定的监理细则确保工程质量标准符合设计文件和相关规范要求
32甲方及监理工程师在任何时候有权进入正在进行准备工作或正在为本工程准备材料物资或机械的工厂和工程进行检查拍照摄录乙方应为这种检查提供各种方便和协助
工程质量达不到约定条件的部份监理工程师一经发现可要求乙方返工直到符合约定条件因乙方责任达不到约定条件乙方应承担返工费用工期不予顺延监理工程师对工程材料设备及质量的抽检后如事后又发现工程质量缺陷其返工责任应由乙方承担绝不意味着抽检后就解除乙方的质量责任
33驻地监理工程师对乙方施工质量的意见有分歧经报请甲方协调不能解决时应报由有关主管部门仲裁决定未裁决前对不影响其它部位继续施工的可继续施工对有争议的部位如继续施工有直接影响返工的则须暂停施工等候处理因停工所耽误的工期责任按裁决意见确定如属监理工程师检查或判断错误工期计算同意按所耽误日期顺延如属乙方责任由乙方自行返工由此所耽误的工期不得顺延
4发包人责任
411负责办理红线以内的土地征用青苗树木鱼塘赔偿房屋拆迁清除地面架空和地下障碍物等工作使施工场地具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题红线以外的房屋土地鱼塘等确属工程需要临时占用的乙方应承担其有关工作及支付所需的一切费用
412负责提供完整的施工设计图纸交4份给乙方负责在开工前组织设计单位向乙方进行设计交底并协调处理设计施工监理及咨询等各方面的配合工作
413协调乙方与当地有关部门联系和开通施工场地与城市公共道路之间的临时通道及施工场地内的主要便道以适应场地运输的需要但临时道路的开通养护及由于施工造成第三者损失的费用均由乙方负责
42甲方在乙方进场后应及时将甲方驻地代表和监理工程师的名单职务以书面形式正式通知乙方
5承包人责任
511负责向甲方及监理工程师提供年季月工程进度计划及相应工程进度统计报表施工原始记录和工程事故报告所有上述的计划报表及记录的格式内容均统一按本工程的施工监理实施细则规定办理
512负责工程需要提供和维持夜间施工及非夜间施工使用的照明看守围栏警卫等设施否则造成工程财务和人身伤害损失由乙方承担
513临水临电由承包人自行解决该费用已包含在投标总价内承包人不得向发包人另外收取任何费用
514做好施工现场地下管线和邻近建筑物构造物文物古迹的保护工作负责保护维护本合同段内的一切测量标志标桩否则乙方要承担经济与法律的责任乙方在开工前应对设计图纸上标示的地面地下各种管线及甲方提交的管线资料向管线业主及在现场进一步落实乙方不能以图纸及资料无标示或标示不清而推卸损坏管线责任
515保证施工现场安全文明施工符合有关规定交工前乙方应把施工设备剩余材料垃圾和各种临时工程从工地清除和运走使整个工地干净利落取得监理工程师满意交还合符甲方要求的场地否则要承担因违反有关规定所造成的损失和罚款
516乙方进场后要按投标书中各表所列明的数量配备项目主管人员专职质检人员技术管理人员和施工检测试验设备等乙方必须派驻自己的施工质检人员对工程的质量进行监督和自检按照监理工程师规定的质量监控程序进行所提供自检资料数据的填报表格应该是真实的不含任何虚假填报中间交验申请书必须有上述检查和试验资料监理工程师有权对乙方自检及施工原始记录进行抽检乙方必须配合并免费提供检测仪具和人员
517负责编制施工组织设计及施工方案施工工艺经监理工程师及甲方审查同意后组织实施完工后负责编制竣工文件一式六份
施工组织设计必须包括下列内容
1施工方案包括承包合同全部工程的总体施工方案和重点单项工程施工方法及流程图
2施工现场平面布置图施工临时设施及供水电方案
3工程进度图表以时间项目工序或里程为坐标进行计划安排编制
4总体网络计划
5本合同工程范围内分段施工用地包括临时用地数量时间表以便配合甲方按计划作好拆迁征地工作
6工地管理组织机构施工人员安排及材料使用计划表
7施工机械试验设备及测量仪器配备清单需注明进场日期及设备型号功率出厂时间原值及现状
8保证工程质量及安全施工的各项措施
9用款计划
10编制甲方或监理具体要求的有关工程资料报表等
518乙方应根据合同的各项规定对工程进行精心施工保质保量按期完成工程和修复缺陷同时应根据合同规定提供为施工完成工程和维修所必需的全部质量自检施工管理提供劳务材料工程设备及所有其他物品
519乙方应对整个工地施工和施工方法的适用性稳定性和安全性全面负责
5110乙方有责任将其阅读合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范规程中的任何错误遗漏误差和缺陷及时通知监理工程师和甲方
5111乙方必须在现场派驻工程档案资料员和安全员负责从开工至竣工的工程竣工资料的整理汇总装订工作并随时接受甲方及监理的检查资料员必须接受过工程档案管理培训和安全培训并取得上岗证书者
5112施工期间乙方必须遵守当地政府部队及有关部门对施工现场交通和施工环保管理规定做好下列工作如由于乙方处理不善造成自身或甲方他方损失乙方应负法律和经济责任
1维护好施工范围及周边河流沟渠及市政排水系统的畅通特别是河流上施工必须维持该原有的通航标准排洪的过水面积并在洪水期间做好洪水观测和防洪工作
2维护好施工范围内的各种市政设施包括地上和地下各种管线管井道路排水等对施工期间使用的道路桥梁的承载能力进行调查并合理使用运输工具如运输工具荷载超过承载能力应负责进行加固
3做好现场文明施工妥善处理施工的弃土废渣废气废水等废物不得影响附近单位居民的正常生产生活
5113安全保卫和环境保护
51131本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行
1广州市建设委员会制定的广州市建设工程现场文明施工管理办法穗建筑1999175号
2广州市建设委员会制定的关于规范市政工程文明施工围蔽设施的通知穗建筑2001218号
51132本工程的线路处于广州南沙开发区农田及鱼塘村庄河流贯穿其中红线以外的原有道路可能不足以满足施工单位运输车辆的通行要求则施工单位自行采取措施包括办理相关手续保证施工的正常开展并对遭受破坏的道路及时进行修复施工单位自行承担相应费用承建商应确保建设管理单位免于受到应由承建商负责的上述事项所引起的索赔诉讼以及其他开支
5133承建商必须按照建筑法安全生产法建设工程质量管理条例广州市建筑条例建筑施工安全检查标准等法规文件的规定确保安全生产其考核标准按建筑工程安全防护文明施工措施费用及使用管理规定建办200589号的规定执行
承建商不按规定使用措施费或安全措施落实不到位由安监机构责令其改正停止措施费划拨同时上报建设行政主管部门据情况追究有关责任并将承建商和项目经理的不良行为录入企业信誉档案与其量化考评办法挂钩由此而引起的一切后果如工程质量人员伤亡建设管理单位的社会负面影响以及造成建设管理单位被他人索赔等均由承建商承担
51134安全施工与检查
由业主和建设管理单位承担的防护措施费用和安全防护措施费用已包含在承建商的投标报价中有文件规定单列的必须按规定执行
51135承建商建立安全责任制明确各部门安全工作的岗位责任人建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度将安全生产目标分解落实到实处
51136承建商按规定数量配置安全员
51137承建商在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料
51138承建商在编制施工组织设计时应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施
51139承建商按有关技术安全和防护的规定组织施工生产不得使用不合标准的防护器材机具和材料
511310现场施工安全执行建筑施工安全检查标准JGJ5999工程师每月20日前对工地现场进行月度安全文明检查当检查发现以下安全事故隐患时根据比例适当扣分
511311承建商必须严格按有关法律法规规章条例及本合同的约定等如有违反承建商应承担相应责任业主并有权停止承建商参加广州南沙开发区系统内工程的投标资格直至承建商按业主的要求整改完毕为止
511312承建商应在施工现场采取维护安全防范危险预防火灾等措施在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施
511313承建商应采取安全防护措施避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害
511314承建商应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理
511315承建商应书面记录专项安全施工组织设计方案审查安全检查安全技术交底安全隐患整改安全教育等重要安全管理活动
511316如发生安全事故除按法定程序办理有关事宜外还必须按以下程序进行处理
511317报告安全事故安全事故发生后承建商应在1小时内用最快的信息传递手段将发生事故的时间地点伤亡人数事故原因等情况报监理工程师和业主和建设管理单位
511318事故处理承建商负责抢救伤员排除险情防止事故蔓延扩大保护好现场并做好标识并启动保险理赔程序
511319事故调查承建商应组织内部技术安全质量部门的人员组成调查组开展调查并配合做好业主和建设管理单位或政府有关部门组织的调查工作
511320调查报告承建商应把事故发生经过原因性质损失责任处理意见纠正和预防措施撰写成调查报告送工程师会审后报业主和建设管理单位
511321乙方在投标时报送给甲方审定的工程主要管理人员名单如项目经理副经理总工程师技术总负责人财务负责人工程计划负责人工程质量负责人等以及有关机具设备在进场后未征得甲方同意不得随意变换如有发现并在七天内不改正甲方有权责成乙方停工直至改正为止由此造成对施工的影响及费用等责任由乙方承担
承建商须按照项目法进行施工管理项目管理机构的设置主要管理人员的安排应健全合理人员安排应与投标文件承诺的相一致项目领导班子应具备类似工程施工经验具备较强的组织指挥协调能力和技术能力
1承建商的项目经理副经理以及主要行政与技术领导等必须长驻工地不得兼职合同对承建商的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的特别是项目经理部的主要管理人员主要技术人员必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理和技术人员能及时的始终的参与本工程施工管理未经业主及建设管理单位同意不得随意更换合同签订后项目经理项目班子主要成员不到位则建设管理单位不签发开工令施工中班子主要成员离开工地应向监理工程师和建设管理单位请假经批准后才能离开擅自离开工地建设管理单位将发出停工令待人员回到岗位后才批准复工由此产生的工期及经济损失由承建商自负造成建设管理单位损失的建设管理单位保留索赔的权利
2建设管理单位定期对主要管理和技术人员的到位情况进行检查若无正当理由未经建设管理单位同意更换项目经理总工程师或项目经理总工程师未按要求在施工现场进行施工管理工作的则向建设管理单位支付金额为50万元人的违约金并按建设管理单位要求重新整顿落实
3合同签订时请提供项目机构人员表中项目经理证原件项目经理总工程师及其他主要工程人员的职称证社保证劳动合同书供检查核实
4在监理工程师下发进场通知书的三天内项目经理项目总工程师及其主要管理和技术人员应到达施工现场否则视为违约延迟一天支付5万元违约金监理工程师并保留向业主上报的权利
5对于不胜任工作的承建商人员当监理工程师要求更换时承建商必须立即予以更换并不得再在本合同工程供职
6承建商必须在现场派驻工程档案资料员负责从开工至竣工的工程竣工资料的整理汇总装订工作并随时接受建设管理单位监理及政府职能部门人员的检查资料员必须接受过工程档案管理培训并取得上岗证书
5114乙方每月应向甲方报送施工计划供甲方审定经批复后必须执行如乙方施工进度未能符合计划要求甲方有权要求乙方增加人员机械或采取其他甲方认为必要的强制措施使之达到计划进度的要求由于上述原因引起的变更乙方不能提出单价变动及任何费用的增加
5115在施工中如乙方的工程质量达不到质量检验评审标准国家强制性检测质量要求如节能智能消防环保空气质量等和施工进度不能满足有关文件规定或经书面警告仍无明显改善使之符合要求时甲方则有权解除本合同责令其退场并将所属工程发包给别人施工所造成的一切损失除由乙方全部承担外并且还应视作违约行为追究有关责任
5116乙方必须配备必需的发电机组以满足突然停电或用电高峰时的需要由于不可预见的突然停电停水造成停工的损失施工单位不得提出索赔要求
5117 负责办理使用当地道路的有关手续负责使用期内的养护及所发生的费用并协调好与地方的关系施工场地大小按结构投影范围来布置做到占空不占地既要维持道路及水系交通又要进行正常施工在施工场地四周设置半永久性围护既要美观又要耐用坚固在工地出入口设置洗车槽不污染工地周围的道路路面铺设施工便道质量按技术规范要求所有施工需要的临时设施和便道及其它场地占用费用均包含于投标报价中不额外支付
5118乙方发生违约事件时甲方发出书面通知其采用补救措施若乙方在书面通知发出之日起计7天内未能采取甲方满意的补救措施则甲方有权再次书面通知乙方给予7天催告期若乙方在催告期内仍未采取令甲方满意的补救措施则甲方有权终止本合同乙方应当承担相应的违约责任
5119乙方必须及时向政府有关部门报请安全质量监督
5120乙方必须及时执行监理工程师的指令如期完成各分部分项工程实现各重要节点工期否则视为违约监理工程师有权报请甲方批准视其拖延情况要求支付相应的违约金金额为每延误一天 2000 元以... 查看详情
移动版：