全部分类
?忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程-附属工程项目总承包(HCLB2017-324)招标公告
招标广西
发布时间：2017-10-13
招标内容
1. 招标条件本招标项目忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程-附属工程项目已由由 忻城县发展和改革局以 《关于给予忻城县2016年乡镇易地搬迁项目建议书的批复》（忻发改投资[2015]177号）批准建设，招标人为忻城县开发投资有限责任公司，建设资金来自申请中央易地扶贫资金及自治区配套资金、市县财政配套、群众自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围建设规模：道路总长1367.48米，总面积8003.20㎡。路宽4.0米道路长373.40米，路宽5.0米道路长661.54米，路宽7.0米道路长322.54米。本工程绿化种植主要：洋紫荆、扁桃、黄金榕和种植草；绿化种植总面积9007.78平方米；乔木树种及总棵数108棵；面积为：635.85平方米。散植灌木225棵，面积为396平方米。片植地被1183.00平方米，草地6788.93平方米；园林铺装材料以经济实用材料为主；室外给水干管选用pe给水管，DN100~DN150，热熔连接；排水体制为雨、污分流；雨污水管管材选用聚乙烯双壁波纹管，橡胶圈承插口连接，环刚度为8km/㎡等。项目总投资:约为1226.0059万元。招标范围：忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程-附属工程项目规划范围内整个项目的设计（含施工图设计、竣工图）、预算编制（含工程量预算，预算编制费用不再进行支付，由承包人自行考虑在报价中）和施工，建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体包含以下内容：（1）协助招标人办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：地质灾害报批：抗震设防报批：水土保持报批；环境评价报批；建筑防雷设计报批；工程报建；施工图审查登记备案；合同备案；缴纳墙改押金；质量安全监督登记备案；办理施工许可证；办理建设工程规划许可证；解决噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等问题。（2）工程设计及预算编制（含工程量预算，预算编制费用不再进行支付，由承包人自行考虑在报价中）；设计阶段包括工程范围内的施工图设计、概算（含设备及材料清单）、施工图预算（含工程量预算）编制、竣工图设计、建筑施工招标技术文件、施工现场技术服务。（3）工程施工：设计图纸范围内所包含的内容。（4）全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料，并协调有关参建各方及相关单位的关系。（5）工程竣工及备案：整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；对各设备(系统)进行调试；协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作。（6）质保期工作：按建设部有关规定执行。建设地点：忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程用地规划范围内计划工期：本项目总工期为 180 日历天。其中：设计工期自签订总承包合同之日起 30 日历天，施工工期从实际进场之日起（具体时间由项目指挥部确认）至工程全部竣工验收合格之日止为 150 日历天。设计工期具体要求如下：施工图设计阶段： 30日历天（①不包括施工图设计文件提交送审后至取得审图意见的时间；②不包括针对审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间）。设计、采购及施工要求的质量标准：达到国家现行有关质量验收规范的“合格”标准。资金来源：中央易地扶贫资金及自治区配套资金、市县财政配套、群众自筹。标段划分：1个标段。3. 投标人资格要求3.1资质要求：同时具备【设计资质：工程设计综合甲级资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质和市政行业（道路工程）乙级及以上资质；施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质（或市政公用工程施工总承包三级及以上资质）】，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17 号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时参加本项目投标。3.2 业绩要求：无3.3主要负责人要求：项目总负责人：具有建筑工程或市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格。设计负责人：具有二级注册建筑师执业资格和中级及以上职称。施工负责人（现场施工项目经理）：具有建筑工程或市政公用工程专业的二级以上（含二级）注册建造师执业资格和中级及以上职称，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为施工负责人（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）。其他要求：以上人员不能为同一人【注：项目总负责人与施工负责人（现场施工项目经理）可为同一人】且必须为投标单位本单位人员，须提供近6个月（2017年3～8月份）在本单位缴纳社会保险的证明，如投标人或联合体成员单位是事业单位，不需提供社会保险证明，只需提供人员事业编制证明。3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 3.4.1本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标。联合体成员最多由1 家设计单位和 1 家施工单位组成（如为联合体投标时必须由施工单位作为联合体的牵头人），联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。 3.4.2 联合体各方必须签订联合体协议书， 其中联合体牵头人代表联合体各方成员负 责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同 过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。 3.4.3 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。 3.4.4 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分 工职责范围内的履约能力。 3.4.5 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的， 应当按照 资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目 施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17 号和桂建管 ﹝2014﹞25 号文除外）。3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准（联合体投标时施工单位须符合要求，包括企业业绩、人员等相关信息）。3.7根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。4. 报名及招标文件的获取4.1本项目潜在投标人不需投标报名，潜在投标人在投标截止之日前在来宾市政务和公共资源交易网（http://lbzwjy.gov.cn）获取招标文件，招标文件（含施工图纸和工程清单）电子版每套售价 250 元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交文件现场（即招标提交资料截止时间前一小时内）收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以交纳凭证接收招标文件）。4.2潜在投标人若在指定的网站无法下载招标文件的可到来宾市公共资源交易中心建设工程部拷贝电子版招标文件及相关材料。5. 投标文件的递交5.1投标文件的递交时间：2017年11月6日上午9时 00分至10时00分。5.2投标文件的递交截止时间及开标时间：2017年11 月6 日上午10时00分，投标保证金到帐时间不得迟于2017年11月5日17时00分前。5.3投标文件的递交地点及开标地点：来宾市公共资源交易中心【来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼】。5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.5投标文件必须由企业专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。6. 评标方式□经评审的合理低价法 R综合评估法7. 预付款和进度款支付方式本项目无预付款，进度款支付方式如下：（1）设计费支付方式：承包人按期将经施工图审查修改并通过管理部门备案后的施工图文件送至发包人处，二十个工作日内发包人向承包人支付至暂定设计费的 60%（按承包人提供的《总投资估算表》中的建安工程费计算暂定设计费），经忻城县人民政府规定的工程造价审核部门审定本项目建安工程预算价后二十个工作日内支付至设计费的 90% （此阶段设计费以审定的本项目建安工程预算价为计费基数），余下 10%待工程完工竣工验收通过后支付。（如为联合体投标时，设计合同由发包人与设计单位直接签订，设计费由发包人直接向设计单位支付）（2）施工费（即建安工程费）支付方式：①本项目施工费（即建安工程费）无预付款。承包人必须至少完成工程的50%以上（具体比例按承包人投标时承诺完成工程量的比例）并经发包人认定后，发包人才开始计量支付进度款。合同内进度款支付限额为：（工程进度总量-承包人投标时承诺完成工程量）*80%，合同外进度款待工程结算后一次性付清。工程竣工验收合格达到质量要求后，支付限额为合同内工程量的80%；完成结算审计手续后，工程款支付至审定结算价的97%；发包人按工程审定结算价总额的3%预留工程质量保修金，在工程质量保修期满之日的10日内，发包人在扣除承包人应支付的质量保修金部分后将剩余保修金（无息）全部退还给承包人。②承包人必须按照《关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知》(桂建管[2014]26 号)的规定进行管理和发放农民工工资，不得以工程款未到位等为理由克扣或拖欠农民工工资。承包人在申请每期工程进度款前，必须先支付该期农民工工资，并在施工现场张贴发放农民工工资的告示三天。农民工工资发放后，应请监理单位及业主现场代表核实，然后提交《关于已支付农民工工资的承诺书》、工资认领表、花名册、发放农民工工资的告示照片等资料给发包人，作为该期工程进度款支付的必备材料。如发包人发现承包人有拖欠农民工工资现象的，发包人在承包人兑现民工工资前暂停支付工程进度款，并对承包人追究拖欠农民工工资额10%的违约金。8. 发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http.//ztb.gxi.gov.cn) 、来宾市政务和公共资源交易网（http://lbzwjy.gov.cn）上发布。8. 交易服务单位来宾市公共资源交易中心地址：来宾市红水河大道331号市政务服务中心3楼 9. 监督部门及电话忻城县建设工程招标投标领导小组办公室 联系电话：0772-551235610联系方式招标人：忻城县开发投资有限责任公司 招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司地址：来宾市忻城县芝州一路16号 地址：来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼联系人：韦工 联系人：吴雪英 电话: 13878235999 电话：0772-4280780 传真：0772-4212789 2017年10月13日 附件下载: 招标文件.rar 附件下载: 工程图纸.rar 忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工
程附属工程项目总承包
招 标 文 件
项目编号HCLB2017324
招标人忻城县开发投资有限责任公司
监督管理部门忻城县建设工程招标投标领导小组办公室
招标代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司
日期2017年10月忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
I
目 录
第一卷1
第一章 招标公告1
1 招标条件1
2 项目概况与招标范围1
3 投标人资格要求2
4 报名及招标文件的获取3
5 投标文件的递交3
6 评标方式4
7 预付款和进度款支付方式4
8 发布公告的媒介4
8 交易服务单位5
9 监督部门及电话5
10联系方式5
第二章 投标人须知6
投标人须知前附表6
投标人须知正文部分16
1 总则16
11 项目概况16
12 项目的资金来源和落实情况16
13 招标范围计划工期和质量标准16
14 投标人资格要求16
15 费用承担和设计成果补偿17
16 保密17
17 语言文字17
18 计量单位17
19 踏勘现场18
110 投标预备会18
111分包18
112 偏离18
2 招标文件18
21 招标文件的组成18
22 招标文件的澄清19
23 招标文件的修改19
3 投标文件19
31 投标文件的组成19
32 投标报价21
33 投标有效期21
34 投标保证金21
35 资格审查资料21
36 备选投标方案22
37 投标文件的编制22
4 投标23
41 投标文件的密封和标记23
42 投标文件的递交23
43 投标文件的修改与撤回23
5开标23
51 开标时间和地点23忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
II
52 开标程序23
53 开标异议24
6评标24
61 评标委员会24
62 评标原则25
63 评标25
7合同授予25
71 定标方式25
72 中标候选人公示25
73 中标通知25
74 履约担保25
75 签订合同25
8纪律和监督26
81 对招标人的纪律要求26
82 对投标人的纪律要求26
83 对评标委员会成员的纪律要求26
84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求26
85 投诉26
9需要补充的其他内容26
10电子招标投标27
附件一问题澄清通知28
附件二问题的澄清29
评标办法前附表30
1评标方法36
2 评审标准36
21 初步评审标准36
22 分值构成与评分标准36
3 评标程序36
31 初步评审36
32 详细评审37
33 投标文件的澄清和补正37
34 评标结果38
附件A 评标详细程序39
A0 总 则39
A1 基本程序39
A2 评标准备39
A3 初步评审39
A4 详细评审40
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人41
A6 特殊情况的处置程序42
附件B 否决投标条件43
B0 总 则43
B1 否决投标条件43
第四章 合同条款及格式45
第一部分 合同协议书45
第二部分 通用条款47
第三部分 专用条款95
第五章 发包人要求120
第六章 发包人提供的资料127忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
III
第三卷128
第七章 投标文件格式128忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
1
第一卷
第一章 招标公告
忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
招标公告
1 招标条件
本招标项目忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目已由由 忻城县发展和改革局以
关于给予忻城县2016年乡镇易地搬迁项目建议书的批复忻发改投资2015177号批准建设招标
人为忻城县开发投资有限责任公司建设资金来自申请中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配
套群众自筹项目已具备招标条件现对该项目的设计施工进行公开招标
2 项目概况与招标范围
建设规模道路总长136748米总面积800320㎡路宽40米道路长37340米路宽50米道路长
66154米路宽70米道路长32254米本工程绿化种植主要洋紫荆扁桃黄金榕和种植草绿化种
植总面积900778平方米乔木树种及总棵数108棵面积为63585平方米散植灌木225棵面积为
396平方米片植地被118300平方米草地678893平方米园林铺装材料以经济实用材料为主室外给
水干管选用pe给水管DN100~DN150热熔连接排水体制为雨污分流雨污水管管材选用聚乙烯双
壁波纹管橡胶圈承插口连接环刚度为8km㎡等
项目总投资约为12260059万元
招标范围忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目规划范围内整个项目的设计含施
工图设计竣工图预算编制含工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报价
中和施工建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交工程保修期内的缺陷修复和保修工作具体
包含以下内容
1协助招标人办理项目报建报批手续包含但不限于以下内容地质灾害报批抗震设防报批
水土保持报批环境评价报批建筑防雷设计报批工程报建施工图审查登记备案合同备案缴纳墙
改押金质量安全监督登记备案办理施工许可证办理建设工程规划许可证解决噪音排放建筑垃圾
排放道路开口等问题
2工程设计及预算编制含工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报价
中设计阶段包括工程范围内的施工图设计概算含设备及材料清单 施工图预算含工程量预算
编制竣工图设计建筑施工招标技术文件施工现场技术服务
3工程施工设计图纸范围内所包含的内容
4全过程项目管理对工程的投资质量进度及安全文明施工进行控制对工程的合同信息
进行管理按相关备案及质监部门要求收集整理归档所有工程建设资料并协调有关参建各方及相关忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
2
单位的关系
5工程竣工及备案整理竣工验收备案资料完成全部单项验收协助招标人完成竣工验收工作
对各设备系统进行调试协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作
6质保期工作按建设部有关规定执行
建设地点忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程用地规划范围内
计划工期本项目总工期为 180日历天其中设计工期自签订总承包合同之日起 30日历天施
工工期从实际进场之日起具体时间由项目指挥部确认至工程全部竣工验收合格之日止为 150日历天
设计工期具体要求如下施工图设计阶段 30日历天①不包括施工图设计文件提交送审后至取得审图
意见的时间②不包括针对审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间
设计采购及施工要求的质量标准达到国家现行有关质量验收规范的合格标准
资金来源中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配套群众自筹
标段划分1个标段
3 投标人资格要求
31资质要求同时具备设计资质工程设计综合甲级资质或建筑行业建筑工程设计乙级及
以上资质和市政行业道路工程乙级及以上资质施工资质建筑工程施工总承包三级及以上资质或
市政公用工程施工总承包三级及以上资质具有有效的安全生产许可证并在人员设备资金等方面
具备相应的履约能力投标人如为联合体投标的要求其联合体中施工单位须符合广西壮族自治区建
筑市场诚信卡管理暂行办法 桂建管201317 号和关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护
管理的通知桂建管201425号的规定已办理诚信库入库手续并处于有效状态
具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母子公司或法定代表人为同一人的两个及
两个以上法人单位不得同时参加本项目投标
32业绩要求无
33主要负责人要求
项目总负责人具有建筑工程或市政公用工程专业二级以上含二级注册建造师执业资格
设计负责人具有二级注册建筑师执业资格和中级及以上职称
施工负责人现场施工项目经理具有建筑工程或市政公用工程专业的二级以上含二级注册建
造师执业资格和中级及以上职称具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书B类本项
目不接受有在建已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为施工负责人符合
广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法第十六条第一款除外
项目施工专职安全员具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书C 类
其他要求以上人员不能为同一人注项目总负责人与施工负责人现场施工项目经理可为同一
人且必须为投标单位本单位人员须提供近6个月2017年3～8月份在本单位缴纳社会保险的证明
如投标人或联合体成员单位是事业单位不需提供社会保险证明只需提供人员事业编制证明
34本次招标接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
3
341本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标联合体
成员最多由1 家设计单位和 1 家施工单位组成如为联合体投标时必须由施工单位作为联合体的牵头
人联合体各方均应符合具有独立法人资格具有独立承担民事责任的能力的条件其中施工单
位须具备有效的安全生产许可证
342 联合体各方必须签订联合体协议书 其中联合体牵头人代表联合体各方成员负 责投标和合同
实施阶段的主办协调工作但联合体其他成员在投标签约与履行合同 过程中仍负有连带的和各自
的法律责任
343 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标也不得
组成新的联合体参与同一标段的投标
344联合体各方应分别在人员设备资金等方面具有承担本项目联合体协议书分 工职责范围内的
履约能力
345联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的应当按照资质等级较低
的企业确定联合体资质等级
35各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标并允许中标所有标段但投标人应就不同标段派
出不同的项目经理和项目施工专职安全员否则同一项目经理或项目 施工专职安全员所参与其它标段作
否决投标处理符合桂建管201317 号和桂建管 201425号文除外
36投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准联合体投标时施工单位须符合要求包括企业业
绩人员等相关信息
37根据最高人民法院等9部门关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知法
2016285号规定投标人不得为失信被执行人以评标阶段通过信用中国网站
wwwcreditchinagovcn查询的结果为准
4 报名及招标文件的获取
41本项目潜在投标人不需投标报名潜在投标人在投标截止之日前在来宾市政务和公共资源交易网
httplbzwjygovcn获取招标文件招标文件含施工图纸和工程清单电子版每套售价250元不再
收取其他任何费用招标代理机构在投标人递交文件现场即招标提交资料截止时间前一小时内收取
费用及开具凭证请各投标人尽量合理安排时间招标代理工作人员以交纳凭证接收招标文件
42潜在投标人若在指定的网站无法下载招标文件的可到来宾市公共资源交易中心建设工程部拷贝电
子版招标文件及相关材料
5 投标文件的递交
51投标文件的递交时间2017年11月6日上午9时 00分至10时00分
52投标文件的递交截止时间及开标时间2017年11 月6 日上午10时00分投标保证金到帐时间
不得迟于2017年11月5日17时00分前忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
4
53投标文件的递交地点及开标地点来宾市公共资源交易中心来宾市红水河大道331号政务服务
中心3楼
54逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理
55投标文件必须由企业专职投标员本人递交并持专职投标员本人拟投入的项目经理和专职安全
员的广西建筑市场诚信卡刷卡通过验证否则招标人不予受理
6 评标方式
□经评审的合理低价法 ?综合评估法
7 预付款和进度款支付方式
本项目无预付款进度款支付方式如下
1设计费支付方式
承包人按期将经施工图审查修改并通过管理部门备案后的施工图文件送至发包人处二十个工作日内
发包人向承包人支付至暂定设计费的 60按承包人提供的总投资估算表中的建安工程费计算暂定设
计费经忻城县人民政府规定的工程造价审核部门审定本项目建安工程预算价后二十个工作日内支付至
设计费的 90 此阶段设计费以审定的本项目建安工程预算价为计费基数余下 10待工程完工竣工
验收通过后支付如为联合体投标时设计合同由发包人与设计单位直接签订设计费由发包人直接向
设计单位支付
2施工费即建安工程费支付方式
①本项目施工费即建安工程费无预付款承包人必须至少完成工程的50以上具体比例按承包
人投标时承诺完成工程量的比例并经发包人认定后发包人才开始计量支付进度款
合同内进度款支付限额为 工程进度总量承包人投标时承诺完成工程量80合同外进度款待工
程结算后一次性付清工程竣工验收合格达到质量要求后支付限额为合同内工程量的80完成结算审
计手续后工程款支付至审定结算价的97发包人按工程审定结算价总额的3预留工程质量保修金
在工程质量保修期满之日的10日内发包人在扣除承包人应支付的质量保修金部分后将剩余保修金无
息全部退还给承包人
②承包人必须按照关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知桂建管201426号
的规定进行管理和发放农民工工资不得以工程款未到位等为理由克扣或拖欠农民工工资承包人在申请
每期工程进度款前必须先支付该期农民工工资并在施工现场张贴发放农民工工资的告示三天农民工
工资发放后应请监理单位及业主现场代表核实然后提交关于已支付农民工工资的承诺书工资认
领表花名册发放农民工工资的告示照片等资料给发包人作为该期工程进度款支付的必备材料如发
包人发现承包人有拖欠农民工工资现象的发包人在承包人兑现民工工资前暂停支付工程进度款并对承
包人追究拖欠农民工工资额10的违约金
8 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网wwwchinabiddingcomcn广西壮族自治区招标投标公共服忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
5
务平台httpztbgxigovcn来宾市政务和公共资源交易网httplbzwjygovcn上发布
8 交易服务单位
来宾市公共资源交易中心
地址来宾市红水河大道331号市政务服务中心3楼
9 监督部门及电话
忻城县建设工程招标投标领导小组办公室 联系电话07725512356
10联系方式
招标人忻城县开发投资有限责任公司 招标代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司
地址来宾市忻城县芝州一路16号 地址来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼
联系人韦工 联系人吴雪英
电话13878235999 电话07724280780 传真07724212789
2017年10月13日忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
6
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
112 招标人
名称忻城县开发投资有限责任公司
地址来宾市忻城县芝州一路16号
联系人韦工
电话13878235999
113 招标代理机构
名称华春建设工程项目管理有限责任公司
地址来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼
联系人吴雪英
电话07724280780
传真07724212789
114 项目名称 忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
115 建设地点 忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程用地规划范围内
121 资金来源
中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配套群众自筹
122 资金落实情况
已落实
123
本工程增值税计税方
法
?一般计税法 □简易计税法
备注按照关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财
税201636号规定营改增后建设工程计价分为一般计税方
法和简易计税方法除清包工工程甲供工程的建设工程可采用简
易计税方法外其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程采用一
般计税方法
131 招标范围
忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目规划
范围内整个项目的设计含施工图设计竣工图预算编制含
工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报
价中和施工建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交工
程保修期内的缺陷修复和保修工作具体包含以下内容
1协助招标人办理项目报建报批手续包含但不限于以下
内容地质灾害报批抗震设防报批水土保持报批环境评价报
批建筑防雷设计报批工程报建施工图审查登记备案合同备
案缴纳墙改押金质量安全监督登记备案办理施工许可证办
理建设工程规划许可证解决噪音排放建筑垃圾排放道路开口
等问题忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
7
2工程设计及预算编制含工程量预算预算编制费用不
再进行支付由承包人自行考虑在报价中设计阶段包括工程范
围内的施工图设计概算含设备及材料清单施工图预算含
工程量预算编制竣工图设计建筑施工招标技术文件施工现
场技术服务
3工程施工设计图纸范围内所包含的内容
4全过程项目管理对工程的投资质量进度及安全文
明施工进行控制对工程的合同信息进行管理按相关备案及质
监部门要求收集整理归档所有工程建设资料并协调有关参建
各方及相关单位的关系
5工程竣工及备案整理竣工验收备案资料完成全部单
项验收协助招标人完成竣工验收工作对各设备系统进行调试
协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工
作
6质保期工作按建设部有关规定执行
132 计划工期
本项目总工期为 180日历天其中设计工期自签订总承包
合同之日起 30日历天施工工期从实际进场之日起具体时间由
项目指挥部确认至工程全部竣工验收合格之日止为 150日历天
设计工期具体要求如下施工图设计阶段 30日历天①不包括
施工图设计文件提交送审后至取得审图意见的时间②不包括针对
审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间
133
设计及施工要求的质
量标准
达到国家现行有关质量验收规范的合格标准
141
投标人资质条件能力
和信誉
资质条件同时具备设计资质工程设计综合甲级资质或建筑
行业建筑工程设计乙级及以上资质和市政行业道路工程乙
级及以上资质施工资质建筑工程施工总承包三级及以上资质或
市政公用工程施工总承包三级及以上资质具有有效的安全生产
许可证并在人员设备资金等方面具备相应的履约能力投标
人如为联合体投标的要求其联合体中施工单位须符合广西壮
族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法桂建管201317号
和关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知 桂
建管201425号的规定已办理诚信库入库手续并处于有效状
态忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
8
具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母
子公司或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同
时参加本项目投标
财务要求牵头方近三年2014年1月1日起至2016年12月31
日止经审计的财务报表以广西建筑业企业诚信信息库为准 新
设立的企业除外
业绩要求无
诚信要求投标人不得为失信被执行人以评标阶段评标委员会通
过信用中国网站wwwcreditchinagovcn查询的结果为准
当评标场所缺乏查询条件时由招标人或招标代理机构进行查询并
保证查询结果的真实性企业和人员的广西建筑市场诚信卡未被
锁定
项目主要负责人员要求
项目总负责人具有建筑工程或市政公用工程专业二级以上含二
级注册建造师执业资格
设计负责人具有二级注册建筑师执业资格和中级及以上职称
施工负责人现场施工项目经理具有建筑工程或市政公用工程
专业的贰级以上含贰级注册建造师执业资格和中级及以上职称
具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书B类
本项目不接受有在建已中标未开工或已列为其他项目中标候选人
第一名的注册建造师作为施工负责人符合广西壮族自治区建筑
市场诚信卡管理暂行办法第十六条第一款除外
项目施工专职安全员不少于 1 人均需具备有效的广西建筑市场
诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书C 类
其他要求以上人员不能为同一人注项目总负责人与施工负责
人现场施工项目经理可为同一人且必须为投标单位本单位人
员须提供近6个月2017年3～8月份在本单位缴纳社会保险
的证明如投标人或联合体成员单位是事业单位不需提供社会保
险证明只需提供人员事业编制证明
142 是否接受联合体投标
本次招标接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求
本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工
程总承包的联合体投标联合体成员最多由1 家设计单位和 1 家
施工单位组成如为联合体投标时必须由施工单位作为联合体的牵忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
9
头人联合体各方均应符合具有独立法人资格具有独立承
担民事责任的能力的条件其中施工单位须具备有效的安全生产
许可证
联合体各方必须签订联合体协议书 其中联合体牵头人代表联合
体各方成员负 责投标和合同实施阶段的主办协调工作但联合
体其他成员在投标签约与履行合同 过程中仍负有连带的和各
自的法律责任
组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独
参与 同一标段的投标也不得组成新的联合体参与同一标段的投
标
联合体各方应分别在人员设备资金等方面具有承担本项目联合
体协议书分 工职责范围内的履约能力
联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作
的 应当按照 资质等级较低的企业确定联合体资质等级
各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标并允许中标所有标
段但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安
全员否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作
否决投标处理符合桂建管201317号和桂建管201425号
文除外
投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准联合体投标时施工
单位须符合要求包括企业业绩人员等相关信息
除特别说明外联合体中的设计方提供材料无需通过广西建筑业
企业诚信信息库
15
费用承担和设计成果
补偿
■不补偿
191 踏勘 ■不组织
1101 投标预备会 ■不召开
1112 投标人拟分包的工作 ■不允许
112 偏离 ■不允许
21
构成招标文件的其他
资料
招标文件的澄清修改补充通知等内容
221
投标人要求澄清招标
文件的截止时间
投标截止时间10天前忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
10
222 投标截止时间 2017年11月6日上午10时00分
223
投标人确认收到招标
文件澄清的时间
无需确认以网上发布澄清的时间为准
232
投标人确认收到招标
文件修改的时间
无需确认以网上发布修改的时间为准
311 构成投标文件的资料
1资格审查部分2设计部分3总承包方案及施工组织设计部
分4商务部分
324
设计费总投资额及建
安费计算方法
1设计费按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标
准2002 修订本的0～100计价设计费含配合施工服务及其
配套技术服务的所有费用发包人在设计费的中途支付时以忻城
县人民政府规定的工程造价审核部门审定的本项目的建安工程预
算价为基数计算设计费最终设计费以忻城县人民政府规定的工程
造价审核部门审定的本项目的建安工程结算价为基数计算设计费
2本项目总投资不得超过12260059万元如投标人投标时估
算的本项目总投资超过12260059万元的其投标作无效标处理
建安费计价依据建设工程工程量清单计价规范
GB505002013建设工程工程量清单计价规范
GB505002013广西壮族自治区实施细则建设工程工程量计
算规范 GB50854～508622013广西壮族自治区实施细则2013
年广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额2013年广
西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额2013年广西壮族自
治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价 关于调
整安装市政等工程费用定额有关规定的通知桂建标201347
号2013年广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定
额及配套费用定额2014年广西壮族自治区市政工程消耗量定
额及配套费用定额2015年广西壮族自治区安装工程消耗量定
额及配套费用定额广... 查看详情
程附属工程项目总承包
招 标 文 件
项目编号HCLB2017324
招标人忻城县开发投资有限责任公司
监督管理部门忻城县建设工程招标投标领导小组办公室
招标代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司
日期2017年10月忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
I
目 录
第一卷1
第一章 招标公告1
1 招标条件1
2 项目概况与招标范围1
3 投标人资格要求2
4 报名及招标文件的获取3
5 投标文件的递交3
6 评标方式4
7 预付款和进度款支付方式4
8 发布公告的媒介4
8 交易服务单位5
9 监督部门及电话5
10联系方式5
第二章 投标人须知6
投标人须知前附表6
投标人须知正文部分16
1 总则16
11 项目概况16
12 项目的资金来源和落实情况16
13 招标范围计划工期和质量标准16
14 投标人资格要求16
15 费用承担和设计成果补偿17
16 保密17
17 语言文字17
18 计量单位17
19 踏勘现场18
110 投标预备会18
111分包18
112 偏离18
2 招标文件18
21 招标文件的组成18
22 招标文件的澄清19
23 招标文件的修改19
3 投标文件19
31 投标文件的组成19
32 投标报价21
33 投标有效期21
34 投标保证金21
35 资格审查资料21
36 备选投标方案22
37 投标文件的编制22
4 投标23
41 投标文件的密封和标记23
42 投标文件的递交23
43 投标文件的修改与撤回23
5开标23
51 开标时间和地点23忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
II
52 开标程序23
53 开标异议24
6评标24
61 评标委员会24
62 评标原则25
63 评标25
7合同授予25
71 定标方式25
72 中标候选人公示25
73 中标通知25
74 履约担保25
75 签订合同25
8纪律和监督26
81 对招标人的纪律要求26
82 对投标人的纪律要求26
83 对评标委员会成员的纪律要求26
84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求26
85 投诉26
9需要补充的其他内容26
10电子招标投标27
附件一问题澄清通知28
附件二问题的澄清29
评标办法前附表30
1评标方法36
2 评审标准36
21 初步评审标准36
22 分值构成与评分标准36
3 评标程序36
31 初步评审36
32 详细评审37
33 投标文件的澄清和补正37
34 评标结果38
附件A 评标详细程序39
A0 总 则39
A1 基本程序39
A2 评标准备39
A3 初步评审39
A4 详细评审40
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人41
A6 特殊情况的处置程序42
附件B 否决投标条件43
B0 总 则43
B1 否决投标条件43
第四章 合同条款及格式45
第一部分 合同协议书45
第二部分 通用条款47
第三部分 专用条款95
第五章 发包人要求120
第六章 发包人提供的资料127忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
III
第三卷128
第七章 投标文件格式128忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
1
第一卷
第一章 招标公告
忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
招标公告
1 招标条件
本招标项目忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目已由由 忻城县发展和改革局以
关于给予忻城县2016年乡镇易地搬迁项目建议书的批复忻发改投资2015177号批准建设招标
人为忻城县开发投资有限责任公司建设资金来自申请中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配
套群众自筹项目已具备招标条件现对该项目的设计施工进行公开招标
2 项目概况与招标范围
建设规模道路总长136748米总面积800320㎡路宽40米道路长37340米路宽50米道路长
66154米路宽70米道路长32254米本工程绿化种植主要洋紫荆扁桃黄金榕和种植草绿化种
植总面积900778平方米乔木树种及总棵数108棵面积为63585平方米散植灌木225棵面积为
396平方米片植地被118300平方米草地678893平方米园林铺装材料以经济实用材料为主室外给
水干管选用pe给水管DN100~DN150热熔连接排水体制为雨污分流雨污水管管材选用聚乙烯双
壁波纹管橡胶圈承插口连接环刚度为8km㎡等
项目总投资约为12260059万元
招标范围忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目规划范围内整个项目的设计含施
工图设计竣工图预算编制含工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报价
中和施工建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交工程保修期内的缺陷修复和保修工作具体
包含以下内容
1协助招标人办理项目报建报批手续包含但不限于以下内容地质灾害报批抗震设防报批
水土保持报批环境评价报批建筑防雷设计报批工程报建施工图审查登记备案合同备案缴纳墙
改押金质量安全监督登记备案办理施工许可证办理建设工程规划许可证解决噪音排放建筑垃圾
排放道路开口等问题
2工程设计及预算编制含工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报价
中设计阶段包括工程范围内的施工图设计概算含设备及材料清单 施工图预算含工程量预算
编制竣工图设计建筑施工招标技术文件施工现场技术服务
3工程施工设计图纸范围内所包含的内容
4全过程项目管理对工程的投资质量进度及安全文明施工进行控制对工程的合同信息
进行管理按相关备案及质监部门要求收集整理归档所有工程建设资料并协调有关参建各方及相关忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
2
单位的关系
5工程竣工及备案整理竣工验收备案资料完成全部单项验收协助招标人完成竣工验收工作
对各设备系统进行调试协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作
6质保期工作按建设部有关规定执行
建设地点忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程用地规划范围内
计划工期本项目总工期为 180日历天其中设计工期自签订总承包合同之日起 30日历天施
工工期从实际进场之日起具体时间由项目指挥部确认至工程全部竣工验收合格之日止为 150日历天
设计工期具体要求如下施工图设计阶段 30日历天①不包括施工图设计文件提交送审后至取得审图
意见的时间②不包括针对审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间
设计采购及施工要求的质量标准达到国家现行有关质量验收规范的合格标准
资金来源中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配套群众自筹
标段划分1个标段
3 投标人资格要求
31资质要求同时具备设计资质工程设计综合甲级资质或建筑行业建筑工程设计乙级及
以上资质和市政行业道路工程乙级及以上资质施工资质建筑工程施工总承包三级及以上资质或
市政公用工程施工总承包三级及以上资质具有有效的安全生产许可证并在人员设备资金等方面
具备相应的履约能力投标人如为联合体投标的要求其联合体中施工单位须符合广西壮族自治区建
筑市场诚信卡管理暂行办法 桂建管201317 号和关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护
管理的通知桂建管201425号的规定已办理诚信库入库手续并处于有效状态
具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母子公司或法定代表人为同一人的两个及
两个以上法人单位不得同时参加本项目投标
32业绩要求无
33主要负责人要求
项目总负责人具有建筑工程或市政公用工程专业二级以上含二级注册建造师执业资格
设计负责人具有二级注册建筑师执业资格和中级及以上职称
施工负责人现场施工项目经理具有建筑工程或市政公用工程专业的二级以上含二级注册建
造师执业资格和中级及以上职称具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书B类本项
目不接受有在建已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的注册建造师作为施工负责人符合
广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法第十六条第一款除外
项目施工专职安全员具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书C 类
其他要求以上人员不能为同一人注项目总负责人与施工负责人现场施工项目经理可为同一
人且必须为投标单位本单位人员须提供近6个月2017年3～8月份在本单位缴纳社会保险的证明
如投标人或联合体成员单位是事业单位不需提供社会保险证明只需提供人员事业编制证明
34本次招标接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
3
341本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工程总承包的联合体投标联合体
成员最多由1 家设计单位和 1 家施工单位组成如为联合体投标时必须由施工单位作为联合体的牵头
人联合体各方均应符合具有独立法人资格具有独立承担民事责任的能力的条件其中施工单
位须具备有效的安全生产许可证
342 联合体各方必须签订联合体协议书 其中联合体牵头人代表联合体各方成员负 责投标和合同
实施阶段的主办协调工作但联合体其他成员在投标签约与履行合同 过程中仍负有连带的和各自
的法律责任
343 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标也不得
组成新的联合体参与同一标段的投标
344联合体各方应分别在人员设备资金等方面具有承担本项目联合体协议书分 工职责范围内的
履约能力
345联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的应当按照资质等级较低
的企业确定联合体资质等级
35各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标并允许中标所有标段但投标人应就不同标段派
出不同的项目经理和项目施工专职安全员否则同一项目经理或项目 施工专职安全员所参与其它标段作
否决投标处理符合桂建管201317 号和桂建管 201425号文除外
36投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准联合体投标时施工单位须符合要求包括企业业
绩人员等相关信息
37根据最高人民法院等9部门关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知法
2016285号规定投标人不得为失信被执行人以评标阶段通过信用中国网站
wwwcreditchinagovcn查询的结果为准
4 报名及招标文件的获取
41本项目潜在投标人不需投标报名潜在投标人在投标截止之日前在来宾市政务和公共资源交易网
httplbzwjygovcn获取招标文件招标文件含施工图纸和工程清单电子版每套售价250元不再
收取其他任何费用招标代理机构在投标人递交文件现场即招标提交资料截止时间前一小时内收取
费用及开具凭证请各投标人尽量合理安排时间招标代理工作人员以交纳凭证接收招标文件
42潜在投标人若在指定的网站无法下载招标文件的可到来宾市公共资源交易中心建设工程部拷贝电
子版招标文件及相关材料
5 投标文件的递交
51投标文件的递交时间2017年11月6日上午9时 00分至10时00分
52投标文件的递交截止时间及开标时间2017年11 月6 日上午10时00分投标保证金到帐时间
不得迟于2017年11月5日17时00分前忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
4
53投标文件的递交地点及开标地点来宾市公共资源交易中心来宾市红水河大道331号政务服务
中心3楼
54逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理
55投标文件必须由企业专职投标员本人递交并持专职投标员本人拟投入的项目经理和专职安全
员的广西建筑市场诚信卡刷卡通过验证否则招标人不予受理
6 评标方式
□经评审的合理低价法 ?综合评估法
7 预付款和进度款支付方式
本项目无预付款进度款支付方式如下
1设计费支付方式
承包人按期将经施工图审查修改并通过管理部门备案后的施工图文件送至发包人处二十个工作日内
发包人向承包人支付至暂定设计费的 60按承包人提供的总投资估算表中的建安工程费计算暂定设
计费经忻城县人民政府规定的工程造价审核部门审定本项目建安工程预算价后二十个工作日内支付至
设计费的 90 此阶段设计费以审定的本项目建安工程预算价为计费基数余下 10待工程完工竣工
验收通过后支付如为联合体投标时设计合同由发包人与设计单位直接签订设计费由发包人直接向
设计单位支付
2施工费即建安工程费支付方式
①本项目施工费即建安工程费无预付款承包人必须至少完成工程的50以上具体比例按承包
人投标时承诺完成工程量的比例并经发包人认定后发包人才开始计量支付进度款
合同内进度款支付限额为 工程进度总量承包人投标时承诺完成工程量80合同外进度款待工
程结算后一次性付清工程竣工验收合格达到质量要求后支付限额为合同内工程量的80完成结算审
计手续后工程款支付至审定结算价的97发包人按工程审定结算价总额的3预留工程质量保修金
在工程质量保修期满之日的10日内发包人在扣除承包人应支付的质量保修金部分后将剩余保修金无
息全部退还给承包人
②承包人必须按照关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知桂建管201426号
的规定进行管理和发放农民工工资不得以工程款未到位等为理由克扣或拖欠农民工工资承包人在申请
每期工程进度款前必须先支付该期农民工工资并在施工现场张贴发放农民工工资的告示三天农民工
工资发放后应请监理单位及业主现场代表核实然后提交关于已支付农民工工资的承诺书工资认
领表花名册发放农民工工资的告示照片等资料给发包人作为该期工程进度款支付的必备材料如发
包人发现承包人有拖欠农民工工资现象的发包人在承包人兑现民工工资前暂停支付工程进度款并对承
包人追究拖欠农民工工资额10的违约金
8 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网wwwchinabiddingcomcn广西壮族自治区招标投标公共服忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
5
务平台httpztbgxigovcn来宾市政务和公共资源交易网httplbzwjygovcn上发布
8 交易服务单位
来宾市公共资源交易中心
地址来宾市红水河大道331号市政务服务中心3楼
9 监督部门及电话
忻城县建设工程招标投标领导小组办公室 联系电话07725512356
10联系方式
招标人忻城县开发投资有限责任公司 招标代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司
地址来宾市忻城县芝州一路16号 地址来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼
联系人韦工 联系人吴雪英
电话13878235999 电话07724280780 传真07724212789
2017年10月13日忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
6
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
112 招标人
名称忻城县开发投资有限责任公司
地址来宾市忻城县芝州一路16号
联系人韦工
电话13878235999
113 招标代理机构
名称华春建设工程项目管理有限责任公司
地址来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼
联系人吴雪英
电话07724280780
传真07724212789
114 项目名称 忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
115 建设地点 忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程用地规划范围内
121 资金来源
中央易地扶贫资金及自治区配套资金市县财政配套群众自筹
122 资金落实情况
已落实
123
本工程增值税计税方
法
?一般计税法 □简易计税法
备注按照关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财
税201636号规定营改增后建设工程计价分为一般计税方
法和简易计税方法除清包工工程甲供工程的建设工程可采用简
易计税方法外其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程采用一
般计税方法
131 招标范围
忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目规划
范围内整个项目的设计含施工图设计竣工图预算编制含
工程量预算预算编制费用不再进行支付由承包人自行考虑在报
价中和施工建设内容的施工直至竣工验收合格及整体移交工
程保修期内的缺陷修复和保修工作具体包含以下内容
1协助招标人办理项目报建报批手续包含但不限于以下
内容地质灾害报批抗震设防报批水土保持报批环境评价报
批建筑防雷设计报批工程报建施工图审查登记备案合同备
案缴纳墙改押金质量安全监督登记备案办理施工许可证办
理建设工程规划许可证解决噪音排放建筑垃圾排放道路开口
等问题忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
7
2工程设计及预算编制含工程量预算预算编制费用不
再进行支付由承包人自行考虑在报价中设计阶段包括工程范
围内的施工图设计概算含设备及材料清单施工图预算含
工程量预算编制竣工图设计建筑施工招标技术文件施工现
场技术服务
3工程施工设计图纸范围内所包含的内容
4全过程项目管理对工程的投资质量进度及安全文
明施工进行控制对工程的合同信息进行管理按相关备案及质
监部门要求收集整理归档所有工程建设资料并协调有关参建
各方及相关单位的关系
5工程竣工及备案整理竣工验收备案资料完成全部单
项验收协助招标人完成竣工验收工作对各设备系统进行调试
协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工
作
6质保期工作按建设部有关规定执行
132 计划工期
本项目总工期为 180日历天其中设计工期自签订总承包
合同之日起 30日历天施工工期从实际进场之日起具体时间由
项目指挥部确认至工程全部竣工验收合格之日止为 150日历天
设计工期具体要求如下施工图设计阶段 30日历天①不包括
施工图设计文件提交送审后至取得审图意见的时间②不包括针对
审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间
133
设计及施工要求的质
量标准
达到国家现行有关质量验收规范的合格标准
141
投标人资质条件能力
和信誉
资质条件同时具备设计资质工程设计综合甲级资质或建筑
行业建筑工程设计乙级及以上资质和市政行业道路工程乙
级及以上资质施工资质建筑工程施工总承包三级及以上资质或
市政公用工程施工总承包三级及以上资质具有有效的安全生产
许可证并在人员设备资金等方面具备相应的履约能力投标
人如为联合体投标的要求其联合体中施工单位须符合广西壮
族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法桂建管201317号
和关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知 桂
建管201425号的规定已办理诚信库入库手续并处于有效状
态忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
8
具有投资控股关系的关联企业或具有直接管理与被管理的母
子公司或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同
时参加本项目投标
财务要求牵头方近三年2014年1月1日起至2016年12月31
日止经审计的财务报表以广西建筑业企业诚信信息库为准 新
设立的企业除外
业绩要求无
诚信要求投标人不得为失信被执行人以评标阶段评标委员会通
过信用中国网站wwwcreditchinagovcn查询的结果为准
当评标场所缺乏查询条件时由招标人或招标代理机构进行查询并
保证查询结果的真实性企业和人员的广西建筑市场诚信卡未被
锁定
项目主要负责人员要求
项目总负责人具有建筑工程或市政公用工程专业二级以上含二
级注册建造师执业资格
设计负责人具有二级注册建筑师执业资格和中级及以上职称
施工负责人现场施工项目经理具有建筑工程或市政公用工程
专业的贰级以上含贰级注册建造师执业资格和中级及以上职称
具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书B类
本项目不接受有在建已中标未开工或已列为其他项目中标候选人
第一名的注册建造师作为施工负责人符合广西壮族自治区建筑
市场诚信卡管理暂行办法第十六条第一款除外
项目施工专职安全员不少于 1 人均需具备有效的广西建筑市场
诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书C 类
其他要求以上人员不能为同一人注项目总负责人与施工负责
人现场施工项目经理可为同一人且必须为投标单位本单位人
员须提供近6个月2017年3～8月份在本单位缴纳社会保险
的证明如投标人或联合体成员单位是事业单位不需提供社会保
险证明只需提供人员事业编制证明
142 是否接受联合体投标
本次招标接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求
本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的工
程总承包的联合体投标联合体成员最多由1 家设计单位和 1 家
施工单位组成如为联合体投标时必须由施工单位作为联合体的牵忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
9
头人联合体各方均应符合具有独立法人资格具有独立承
担民事责任的能力的条件其中施工单位须具备有效的安全生产
许可证
联合体各方必须签订联合体协议书 其中联合体牵头人代表联合
体各方成员负 责投标和合同实施阶段的主办协调工作但联合
体其他成员在投标签约与履行合同 过程中仍负有连带的和各
自的法律责任
组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独
参与 同一标段的投标也不得组成新的联合体参与同一标段的投
标
联合体各方应分别在人员设备资金等方面具有承担本项目联合
体协议书分 工职责范围内的履约能力
联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作
的 应当按照 资质等级较低的企业确定联合体资质等级
各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标并允许中标所有标
段但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安
全员否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作
否决投标处理符合桂建管201317号和桂建管201425号
文除外
投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准联合体投标时施工
单位须符合要求包括企业业绩人员等相关信息
除特别说明外联合体中的设计方提供材料无需通过广西建筑业
企业诚信信息库
15
费用承担和设计成果
补偿
■不补偿
191 踏勘 ■不组织
1101 投标预备会 ■不召开
1112 投标人拟分包的工作 ■不允许
112 偏离 ■不允许
21
构成招标文件的其他
资料
招标文件的澄清修改补充通知等内容
221
投标人要求澄清招标
文件的截止时间
投标截止时间10天前忻城县思练镇工业园区易地扶贫搬迁工程附属工程项目总承包
10
222 投标截止时间 2017年11月6日上午10时00分
223
投标人确认收到招标
文件澄清的时间
无需确认以网上发布澄清的时间为准
232
投标人确认收到招标
文件修改的时间
无需确认以网上发布修改的时间为准
311 构成投标文件的资料
1资格审查部分2设计部分3总承包方案及施工组织设计部
分4商务部分
324
设计费总投资额及建
安费计算方法
1设计费按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标
准2002 修订本的0～100计价设计费含配合施工服务及其
配套技术服务的所有费用发包人在设计费的中途支付时以忻城
县人民政府规定的工程造价审核部门审定的本项目的建安工程预
算价为基数计算设计费最终设计费以忻城县人民政府规定的工程
造价审核部门审定的本项目的建安工程结算价为基数计算设计费
2本项目总投资不得超过12260059万元如投标人投标时估
算的本项目总投资超过12260059万元的其投标作无效标处理
建安费计价依据建设工程工程量清单计价规范
GB505002013建设工程工程量清单计价规范
GB505002013广西壮族自治区实施细则建设工程工程量计
算规范 GB50854～508622013广西壮族自治区实施细则2013
年广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额2013年广
西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额2013年广西壮族自
治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价 关于调
整安装市政等工程费用定额有关规定的通知桂建标201347
号2013年广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定
额及配套费用定额2014年广西壮族自治区市政工程消耗量定
额及配套费用定额2015年广西壮族自治区安装工程消耗量定
额及配套费用定额广... 查看详情
移动版：