全部分类
上海正弘建设工程顾问有限公司港南区分水坳至李屋屯道路工程（K0+000~K2+390.52）（项目编号:ZHGXGG-2017-061）公开招标文件预公示
招标广西
发布时间：2017-10-13
招标内容
上海正弘建设工程顾问有限公司港南区分水坳至李屋屯道路工程（K0+000~K2+390.52）（项目编号：ZHGXGG-2017-061）公开招标文件预公示各有关供应商： 我公司受采购人贵港市港南区公路管理所委托，拟对港南区分水坳至李屋屯道路工程（K0+000~K2+390.52）（项目编号：ZHGXGG-2017-061）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2017年10月18日18时00分前以书面形式(意见函须加盖公章)向我公司反映，以便我公司完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。 对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我公司不予受理。 联系地址：贵港市友谊大道德宝花城S-3-5号 联系人：林播 联系电话:0775-4569208 附：港南区分水坳至李屋屯道路工程（K0+000~K2+390.52）（项目编号：ZHGXGG-2017-061）公开招标文件预公示内容 上海正弘建设工程顾问有限公司 2017年10月13日附件：港南区分水坳至李屋屯道路工程（K0+000~K2+390.52）标书.pdf
港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
公开招标文件
项目编号ZHGXGG2017061
采 购 人贵港市港南区公路管理所
采购代理机构上海正弘建设工程顾问有限公司
2017 年 10月 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
1
目 录
第 一 卷 9
第一章 招标公告 12
1招标条件 12
2项目概况与招标范围 12
3投标人资格要求 12
4招标文件的获取 12
5投标文件的递交 12
6发布公告的媒介 12
7联系方式 12
第二章 投标人须知 15
投标人须知前附表 16
附录1 资格审查条件资质最低条件 20
1 总则 26
11 项目概况 26
12 资金来源和落实情况 26
13 招标范围计划工期和质量要求 26
14 投标人资格要求 26
15 费用承担 27
16 保密 27
17 语言文字 27
18 计量单位 27
19 踏勘现场 27
110 投标预备会 27
111 分包 28
112 偏离 28
2 招标文件 28
21 招标文件的组成 29
22 招标文件的澄清 29
23 招标文件的修改 29
3 投标文件 29
31 投标文件的组成 29
32 投标报价 30
33 投标有效期 30
34 投标保证金 30
35 资格审查资料 31
36 备选投标方案 32
37 投标文件的编制 32
4 投标 33
41 投标文件的密封和标记 33
42 投标文件的递交 33
43 投标文件的修改与撤回 33
5 开标 34
51 开标时间和地点 34
52 开标程序 34
6 评标 34
61 评标委员会 34
62 评标原则 35
63 评标 35
7 合同授予 35 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
2
71 定标方式 35
72 中标通知 35
73 履约担保 35
74 签订合同 36
8 重新招标和不再招标 36
81 重新招标 36
82 不再招标 36
9 纪律和监督 37
91 对招标人的纪律要求 37
92 对投标人的纪律要求 37
93 对评标委员会成员的纪律要求 37
94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 37
95 投诉 37
10 需要补充的其他内容 37
附表一开标记录表 38
项目名称 标段施工开标记录表 38
附表二问题澄清通知 39
附表三问题的澄清 40
附表四中标通知书 41
附表五中标结果通知书 42
附表六确认通知 42
第三章 评标办法合理低价法 46
评标办法前附表 46
1 评标方法 46
2 评审标准 46
21 初步评审标准 46
22 分值构成与评分标准 46
3 评标程序 46
31 初步评审 46
32 详细评审 46
33 投标文件的澄清和补正 49
34 评标结果 50
第四章 合同条款及格式 52
第一节 通用合同条款 53
1 一般约定 53
11 词语定义 53
12 语言文字 55
13 法律 55
14 合同文件的优先顺序 55
15 合同协议书 55
16 图纸和承包人文件 55
17 联络 56
18 转让 56
19 严禁贿赂 56
110 化石文物 56
111 专利技术 56
112 图纸和文件的保密 57
2 发包人义务 57
21 遵守法律 57
22 发出开工通知 57
23 提供施工场地 57 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
3
24 协助承包人办理证件和批件 57
25 组织设计交底 57
26 支付合同价款 57
27 组织竣工验收 57
28 其他义务 57
3 监理人 57
31 监理人的职责和权力 57
32 总监理工程师 58
33 监理人员 58
34 监理人的指示 58
35 商定或确定 58
4 承包人 59
41 承包人的一般义务 59
42 履约担保 60
43 分包 60
44 联合体 60
45 承包人项目经理 60
46 承包人人员的管理 60
47 撤换承包人项目经理和其他人员 61
48 保障承包人人员的合法权益 61
49 工程价款应专款专用 61
410 承包人现场查勘 61
411 不利物质条件 61
5 材料和工程设备 62
51 承包人提供的材料和工程设备 62
52 发包人提供的材料和工程设备 62
53 材料和工程设备专用于合同工程 62
54 禁止使用不合格的材料和工程设备 62
6 施工设备和临时设施 63
61 承包人提供的施工设备和临时设施 63
62 发包人提供的施工设备和临时设施 63
63 要求承包人增加或更换施工设备 63
64 施工设备和临时设施专用于合同工程 63
7 交通运输 63
71 道路通行权和场外设施 63
72 场内施工道路 63
73 场外交通 63
74 超大件和超重件的运输 64
75 道路和桥梁的损坏责任 64
76 水路和航空运输 64
8 测量放线 64
81 施工控制网 64
82 施工测量 64
83 基准资料错误的责任 64
84 监理人使用施工控制网 64
9 施工安全治安保卫和环境保护 65
91 发包人的施工安全责任 65
92 承包人的施工安全责任 65
93 治安保卫 65
94 环境保护 66
95 事故处理 66 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
4
10 进度计划 66
101 合同进度计划 66
102 合同进度计划的修订 66
11 开工和竣工 66
111 开工 66
112 竣工 67
113 发包人的工期延误 67
114 异常恶劣的气候条件 67
115 承包人的工期延误 67
116 工期提前 67
12 暂停施工 67
121 承包人暂停施工的责任 67
122 发包人暂停施工的责任 68
123 监理人暂停施工指示 68
124 暂停施工后的复工 68
125 暂停施工持续 56天以上 68
13 工程质量 68
131 工程质量要求 68
132 承包人的质量管理 68
133 承包人的质量检查 69
134 监理人的质量检查 69
135 工程隐蔽部位覆盖前的检查 69
136 清除不合格工程 69
14 试验和检验 70
141 材料工程设备和工程的试验和检验 70
142 现场材料试验 70
143 现场工艺试验 70
15 变更 70
151 变更的范围和内容 70
152 变更权 70
153 变更程序 71
154 变更的估价原则 71
155 承包人的合理化建议 72
156 暂列金额 72
157 计日工 72
158 暂估价 72
16 价格调整 73
161 物价波动引起的价格调整 73
162 法律变化引起的价格调整 74
17 计量与支付 74
171 计量 74
172 预付款 75
173 工程进度付款 75
174 质量保证金 76
175 竣工结算 76
176 最终结清 77
18 竣工验收 77
181 竣工验收的含义 77
182 竣工验收申请报告 78
183 验收 78
184 单位工程验收 78 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
5
185 施工期运行 79
186 试运行 79
187 竣工清场 79
188 施工队伍的撤离 79
19 缺陷责任与保修责任 80
191 缺陷责任期的起算时间 80
192 缺陷责任 80
193 缺陷责任期的延长 80
194 进一步试验和试运行 80
195 承包人的进入权 80
196 缺陷责任期终止证书 80
197 保修责任 80
20 保险 80
201 工程保险 80
202 人员工伤事故的保险 81
203 人身意外伤害险 81
204 第三者责任险 81
205 其他保险 81
206 对各项保险的一般要求 81
21 不可抗力 82
211 不可抗力的确认 82
212 不可抗力的通知 82
213 不可抗力后果及其处理 82
22 违约 83
221 承包人违约 83
2216 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 84
222 发包人违约 84
223 第三人造成的违约 85
23 索赔 85
231 承包人索赔的提出 85
232 承包人索赔处理程序 85
233 承包人提出索赔的期限 86
234 发包人的索赔 86
24 争议的解决 86
241 争议的解决方式 86
242 友好解决 86
243 争议评审 86
第二节 专用合同条款 88
A公路行业标准专用合同条款 88
1一般约定 88
11词语定义 88
14合同文件的优先顺序 89
15合同协议书 90
16图纸和承包人文件 90
161 图纸的提供 90
19严禁贿赂 90
2发包人义务 91
23提供施工场地 91
3监理人 91
31监理人的职责和权力 91
35商定或确定 92 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
6
4承包人 92
41承包工的一般义务 92
43 分包 93
44联合体 94
46承包人人员的管理 94
47撤换承包人项目经理和其他人员 94
49工程价款应专款专用 94
410承包人现场查勘 95
411不利物质条件 95
412投标文件的完备性 95
5材料和工程设备 95
52发包人提供的材料和工程设备 95
6施工设备和临时设施 95
62承包人提供的施工设备和临时设施 95
63要求承包人增加或更换施工设备 96
7交通运输 96
71道路通行权和场外设施 96
8测量放线 96
84监理人使用施工控制网 96
9施工安全治安保卫和环境保护 96
92承包人的施工安全责任 96
94环境保护 98
10进度计划 99
101合同进度计划 99
102合同进度计划的修订 99
103年度施工计划 99
104合同用款计划 99
11开工和竣工 99
111开工 99
113发包人的工期延误 99
114异常恶劣的气候条件 100
115承包人的工期延误 100
116工期提前 100
117工作时间的限制 101
12暂停施工 101
121承包人暂停施工的责任 101
13工程质量 101
131工程质量要求 101
132承包人的质量管理 101
134监理人的质量检查 102
135工程隐蔽部位覆盖前的检查 102
136清除不合格工程 102
14试验和检验 102
144试验和检验费用 102
15变更 103
151变更的范围和内容 103
153变更程序 103
154变更的估价原则 103
155承包人的合理化建议 103
156暂列金额 103
16价格调整 104 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
7
161物价波动引起的价格调整 104
17计量与支付 104
171计量 104
172预付款 104
173工程进度付款 105
174质量保证金 105
175交工结算 105
176最终结清 105
18交工验收 105
182交工验收申请报告 105
183 验收 106
189竣工文件 106
19缺陷责任与保修责任 106
192缺陷责任 106
195承包人的进入权 106
197保修责任 106
20保险 107
201工程保险 107
204第三者责任险 107
205其他保险 107
206对各项保险的一般要求 107
2061保险凭证 107
2063 持续保险 107
21不可抗力 108
211不可抗力的确认 108
3核反应辐射或放射性污染 108
213不可抗力后果及其处理 108
22违约 108
221承包人违约 108
2211承包人违约的情形 108
7承包人未能按期开工 109
222发包人违约 109
2224 解除合同后的付款 109
23索赔 109
231承包人索赔的提出 109
232承包人索赔处理程序 109
24争议的解决 109
243争议评审 109
244仲裁 110
245仲裁的执行 110
B项目专用合同条款 111
41承包人的一般义务 114
411不利物质条件 114
101 合同进度计划 114
114异常恶劣的气候条件 114
121承包人暂停施工的责任 114
211不可抗力的确认 114
221承包人违约 114
第三节 合同附件格式 115
附件二 廉政合同 117
1发包人和承包人双方的权利和义务 117 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
8
2发包人的义务 117
3承包人的义务 117
4违约责任 118
附件三 安全生产合同 119
1发包人职责 119
2承包人职责 119
附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求 121
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求 122
附件六 项目经理委托书 123
附件七 履约担保格式 124
附件八 预付款担保格式 125
附件九 工程资金监管协议格式 126
2甲方的权责 126
4丙方的权责 127
第五章 工程量清单 129
3计日工说明 130
31 总则 130
32 计日工劳务 130
33 计日工材料 130
34 计日工施工机械 131
4其他说明 131
第 二 卷 132
第 三 卷 133
第 四 卷 135
一投标函 141
二投标函附录 140
二法定代表人身份证明及授权委托书 141
一法定代表人身份证明 141
二授权委托书 142
三投标保证金 143
五已标价工程量清单 144
六施工组织设计 145
附表三 工程管理曲线 148
附表四 分项工程生产率和施工周期表 149
附表五 施工总平面图 150
附表六 劳动力计划表 151
附表七 临时占地计划表 152
附表八 外供电力需求计划表 153
附表九 合同用款估算表 154
七项目管理机构 155
八拟分包项目情况表 156
九资格审查资料 157
一投标人基本情况表 157
二投标人企业组织结构框图 158
三拟委任的项目经理和项目总工资历表 159
四近年财务状况表 160
五近年完成的类似项目汇总表 161
六正在施工和新承接的项目情况表 162
七近年发生的诉讼及仲裁情况 163
十承 诺 函 164
十一其 他 材 料 165 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
9
第 一 卷
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
10
第一章 招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
11
第一章 招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052 项目编号ZHGXGG2017061招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司受贵港市港南区公路管理所委托根据中华人民共和国政府
采购法等有关规定现对港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052进行公开招标
现将本次公开招标有关事项公告如下
一采购项目名称港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
二采购项目编号ZHGXGG2017061
三采购项目的名称数量简要规格描述或项目基本概况介绍港南区分水坳至李屋屯道路
工程K0+000~K2+39052路线总长 239052m共硬化 C30 水泥混凝土路面 5503 ㎡铺筑 15cm 厚
5水泥稳定碎石基层 6283㎡培土路肩 828㎡道路沿线排水设施安全设施
工期90日历天
质量要求工程交工验收的质量评定合格
如需进一步了解详细内容详见招标文件及图纸
四采购项目预算人民币贰佰壹拾玖万叁仟零玖拾柒元整￥219309700元
五本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展暂行办法 财库2011181
号
六投标人资格要求
1符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定
2公路工程施工总承包叁级以上含叁级资质同时具有行政主管部门颁发的建筑施工企业
安全生产许可证及独立法人资格的施工企业拟派驻本工程的项目经理必须具备二级以上含二
级的公路工程专业注册建造师资质
3本项目不接受未购买本项目采购文件的投标人投标
4单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下
的政府采购活动除单一来源采购项目外为采购项目提供整体设计规范编制或者项目管理监
理检测等服务的供应商不得再参加该采购项目的其他采购活动
5对在信用中国网站wwwcreditchinagovcn中国政府采购网wwwccgpgovcn等
渠道列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其
他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的供应商不得参与政府采购活动
注本项目不接受联合体投标
七招标文件的获取
1发售时间2017 年 月 日公告发布之时起至 2017 年 月 日止工作日 每日北京时间
上午 800 时至 1200 时下午 1500时至 1800 时本项目招标文件由贵港市公共资源交易服务中心
统一代售
联系人刘素琼联系电话07752911848 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
12
2发售地点凭本人有效居民身份证到贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城商业
步行街与金田路交叉口东南 150米水利大厦报名
3售价招标文件工本费每本￥250 元售后不退报名人持本人银联卡到贵港市公共资源交
易服务中心刷卡支付
4获取招标文件的方式企业法定代表人或委托代理人携带如下证件1有效的企业营业
执照正副本⑵有效的安全生产许可证正副本⑶有效的资质证书正副本⑷有效的企业组织机构
代码证正副本⑸有效的税务登记证正副本⑹企业主要负责人身份证安全生产考核合格证A
证⑺拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书注册单位必须为投标单位安全生产考
核合格证B 证职称证书要求为公路路桥或相关专业中级及以上职称身份证⑻拟投入
本工程的项目总工程师职称证书要求为公路路桥或相关专业中级及以上职称且工作单位为投标人
单位身份证⑼项目经理项目总工程师及四大员质量安全施工资料员养老保险手
册凭证缴纳保险时间为 2017 年 7 月至 2017 年 9 月 ⑽投标人及其法定代表人应提供检察机关出
具的无行贿犯罪记录查询证明上述材料需提供复印件 3 份并加盖单位公章材料合格方可购买招
标文件
注部分已实行三证合一一证一码的潜在投标人已取消组织机构代码证和税务登记证
的须提供最新的营业执照副本复印件
八投标保证金人民币人民币肆万元整￥4000000
投标人应于投标截止时间2017 年月 日 15 时 30 分前将保证金以电汇转帐汇票等非现金
形式交至以下账户
1账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国工商银行股份有限公司贵港市贵城支行
账 号2116710029200002777
2账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国建设银行贵港城北支行
账 号45050175009300000011
3账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国银行贵港桂林路支行
账 号611968303726
4账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行农行贵港分行港北分理处
账 号20455301040007744
5账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行交通银行贵港分行
账 号458100100018010125245
6账户名称贵港市公共资源交易服务中心 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
13
开户银行广西北部湾银行贵港分行
账 号800097502589899
7账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行柳州银行贵港分行
账 号60700500000000001459
8帐户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国邮政储蓄银行贵港市分行
帐 号945007010013008891
九投标截止时间和地点
投标人应于 2017 年 月 日 15 时 30 分止将投标文件密封提交到贵港市公共资源交易服务中
心贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦开标厅逾期送达的将予以拒
收
十开标时间及地点
本次招标将于 2017 年 月 日 15 时 30 分在贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城
商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦开标投标人可以由法定代表人或委托代理人出
席开标会议携带本人身份证原件委托代理人出席应携带单位授权委托书原件
十一联系事项
1招标人名称贵港市港南区公路管理所
地址贵港市港南区公正街 8号
联系人及电话谭斌 07754276169
2 招标代理机构名称上海正弘建设工程顾问有限公司
地 址贵港市友谊大道德宝花城 S35 号
项目联系人林播 联系电话07754569208
3监督部门及联系电话贵港市港南区交通局07754320818
十二 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国政府采购网 wwwccgpgovcn 广西壮族自治区政府采购网
wwwgxzfcggovcn 贵港市财政信息网httpzfcgggczgovcn 贵港市公共资源交易服务中心
网httpggggjygxgggovcngxggzbw上发布
上海正弘建设工程顾问有限公司
2017年 月 日
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
14
第二章 投标人须知
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
15
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
112 招标人
名 称贵港市港南区公路管理所
地 址贵港市港南区公正街 8号
联系人谭斌
电 话07754276169
113 招标代理机构
名 称上海正弘建设工程顾问有限公司
地 址贵港市友谊大道东侧德宝花城 S35号
联系人林播
电 话07754569208
114 项目名称
港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052
115 建设地点
贵港市港南区
121 资金来源 上级专项补助资金
122 出资比例 100
123 资金落实情况 已落实
131 招标范围
港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052施工图设计所包含的全部内
容
132 计划工期
计划工期90日历天
计划开工日期 2017 年 月 日
计划竣工日期 2018 年 月 日
133 质量要求 竣工验收的质量评定 合格
141
投标人资质条件能力和信誉
资质条件见附录1
财务要求见附录2
业绩要求见附录3
信誉要求见附录4
项目经理和项目总工资格见附录 5
142 是否接受联合体投标
□ √不接受
□接受但联合体所有成员数量不得超过
家
还应满足下列要求
191 踏勘现场
□ √不组织
□组织踏勘时间
踏勘集中地点
1101 投标预备会
□ √不召开
□召开召开时间
召开地点
1102 投标人提出问题的截止时间 递交投标文件截止之日 15天前 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
16
1103 招标人书面澄清的时间 递交投标文件截止之日 15 天前
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
111 分 包
□ √不允许
□允许
112 偏 离
□不允许
□ √允许允许细微偏差
21 构成招标文件的其他材料 另册
221
投标人要求澄清
招标文件的截止时间
递交投标文件截止之日 15 天前
222 投标截止时间 2017年 月 日 9 时 30分
223
投标人确认收到
招标文件澄清的时间
收到澄清后 24 小时内以发出时间为准
232
投标人确认收到
招标文件修改的时间
收到修改后 24 小时内以发出时间为准
311 构成投标文件的其他材料
按交通运输部公路工程标准施工招标文件
2009版交公路发2009221号规定
321 工程量清单的填写方式
□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子
文件填写工程量清单
□ √投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写
工程量清单
325 是否接受调价函
□是
□ √否
331 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90天
341 投标保证金
投标保证金的金额人民币捌万元整
投标保证金的形式电汇转帐汇票等非现金
形式
投标保证金的递交截止时间为投标保证金必须
从投标人基本账户转入贵港市公共资源交易服务
中心投标人的投标保证金的转帐底单复印件必
须随投标文件提交原件开标会现场核查 否
则作无效标处理投标保证金必须于 2017 年月
日 15时 30分前到达以下指定帐户
1账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国工商银行股份有限公司贵港市贵
城支行
账 号2116710029200002777
2账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国建设银行贵港城北支行 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
17
账 号45050175009300000011
3账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国银行贵港桂林路支行
账 号611968303726
4账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行农行贵港分行港北分理处
账 号20455301040007744
5账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行交通银行贵港分行
账 号458100100018010125245
6账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行广西北部湾银行贵港分行
账 号800097502589899
7账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行柳州银行贵港分行
账 号60700500000000001459
8帐户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国邮政储蓄银行贵港市分行
帐 号945007010013008891
352 近年财务状况的年份要求 2014年~2016年
353 近年发生的类似项目的年份要求 2014年~2016年
355
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份
要求
2014年~2016年
36 是否允许递交备选投标方案
□ √不允许
□允许
373 签字或盖章要求
按投标人须知
374 投标文件份数 正本壹份副本肆份
375 装订要求 按投标人须知
412 封套上写明
内层封套
投标人邮政编码
投标人地址
投标人名称
投标人联系人
投标人联系电话
外层封套
招标人地址
招标人名称
项目名称投标文件
在 2017 年 月 日 15时 30分前不得开启 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
18
422 递交投标文件地点
贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城
商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦
开标厅
423 是否退还投标文件
□ √否
□是
426
招标人通知延后投标截止时间的时
间
原定投标截止时间 1 天前
51 开标时间和地点
开标时间同投标截止时间
开标地点贵港市公共资源交易服务中心贵港市
港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150
米水利大厦开标厅
521 开标程序
1密封情况检查由监标人及投标人代表检查
2开标顺序随机
611 评标委员会的组建
评标委员会构成 5 人其中招标人代表 0
人专家5 人
评标专家确定方式从贵港市财政局专家库中随
机抽取
71 是否授权评标委员会确定中标人
□是
□ √否推荐的中标候选人的人数为 3 名
731 履约担保
履约担保金额 5 签约合同价
履约担保形式
□银行保函
□ √银行保函+现金电汇或银行汇票形式
采用银行保函时出具履约担保的银行级别
95 监督部门
监督部门贵港市港南区交通局07754320818
10需要补充的内容
101
法定代表人出席须携带法人代表身份证原件及复印件有效的营业执照副本复印
件基本账户开户许可证复印件以上复印件加盖单位公章 投标保证金银行转账
底单原件被授权人出席须携带授权委托书原件及代理人身份证原件及复印件加
盖单位公章 有效的营业执照副本复印件加盖单位公章 基本账户开户许可证
复印件加盖单位公章 被授权人在投标人单位2017 年 4 月至 2017 年 6 月缴
纳社保的证明材料复印件或依法免缴社保费的证明复印件原件备查 同时提供投
标保证金银行转账底单原件
102
开标后投标人应收集营业执照资质证书安全生产许可证项目经理项目总工
和五大员预算质检安全施工资料员的相关证件原件备招标人核查在
招标人发出中标通知书之前招标人有权核查上述证件原件如投标人不能提供证
书原件供招标人核查或所提供的证书存在伪造情况招标人将有权取消该投标人的
中标资格没收投标保证金并按规定报自治区交通行政主管部门和建设行政主管
部门
103
各投标人应在其投标文件中对农民工工资保障金的交纳与作用作出承诺投标人
不对此作出承诺的其投标文件作废标处理格式由投标人自拟
104 招标代理服务费本项目的采购代理服务费按国家发展改革委关于进一步放开建上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
19
设项目专业服务价格的通知 发改价格2015299 号文执行金额为壹万捌仟
叁佰伍拾元整￥1835000 领取中标通知书前中标人应向采购代理机构一次付
清采购代理服务费否则采购代理机构将视之为违约取消该中标决定并对中标
人已提交的全部投标保证金不予退还
招标代理服务费专用账户
开户名称上海正弘建设工程顾问有限公司广西贵港分公司
开户银行中国工商银行贵港市贵财支行
开户账号2111711109300029817
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
20
附录1 资格审查条件资质最低条件
施工企业资质等级要求
本工程施工要求投标单位必须是在国家工商行政管理部门注册具备独立法人资格具有公
路工程施工总承包叁级以上含叁级资质具有省级以上建设行政主管部门颁布的建筑施工企
业安全生产许可证的施工企业并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
21
附录2 资格审查条件财务最低要求
财 务 要 求
一近三年2014年2015 年2016 年中
1资产负债率总负债总资产不高于 07
2流动比率流动资产流动负债不低于 1
3速动比率速动资产流动负债不低于 07
二近三年2014 年2015 年2016 年的年平均营业额以经审计的财务报表为准均不
低于 1000万元
三投标人用于本合同的营运资金不低于人民币 300 万元
说明
1投标人应按第八章八资格审查资料四财务状况表的要求附 2014 年2015 年
2016 年经会计师事务所审计的财务报告和财务会计... 查看详情
港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
公开招标文件
项目编号ZHGXGG2017061
采 购 人贵港市港南区公路管理所
采购代理机构上海正弘建设工程顾问有限公司
2017 年 10月 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
1
目 录
第 一 卷 9
第一章 招标公告 12
1招标条件 12
2项目概况与招标范围 12
3投标人资格要求 12
4招标文件的获取 12
5投标文件的递交 12
6发布公告的媒介 12
7联系方式 12
第二章 投标人须知 15
投标人须知前附表 16
附录1 资格审查条件资质最低条件 20
1 总则 26
11 项目概况 26
12 资金来源和落实情况 26
13 招标范围计划工期和质量要求 26
14 投标人资格要求 26
15 费用承担 27
16 保密 27
17 语言文字 27
18 计量单位 27
19 踏勘现场 27
110 投标预备会 27
111 分包 28
112 偏离 28
2 招标文件 28
21 招标文件的组成 29
22 招标文件的澄清 29
23 招标文件的修改 29
3 投标文件 29
31 投标文件的组成 29
32 投标报价 30
33 投标有效期 30
34 投标保证金 30
35 资格审查资料 31
36 备选投标方案 32
37 投标文件的编制 32
4 投标 33
41 投标文件的密封和标记 33
42 投标文件的递交 33
43 投标文件的修改与撤回 33
5 开标 34
51 开标时间和地点 34
52 开标程序 34
6 评标 34
61 评标委员会 34
62 评标原则 35
63 评标 35
7 合同授予 35 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
2
71 定标方式 35
72 中标通知 35
73 履约担保 35
74 签订合同 36
8 重新招标和不再招标 36
81 重新招标 36
82 不再招标 36
9 纪律和监督 37
91 对招标人的纪律要求 37
92 对投标人的纪律要求 37
93 对评标委员会成员的纪律要求 37
94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 37
95 投诉 37
10 需要补充的其他内容 37
附表一开标记录表 38
项目名称 标段施工开标记录表 38
附表二问题澄清通知 39
附表三问题的澄清 40
附表四中标通知书 41
附表五中标结果通知书 42
附表六确认通知 42
第三章 评标办法合理低价法 46
评标办法前附表 46
1 评标方法 46
2 评审标准 46
21 初步评审标准 46
22 分值构成与评分标准 46
3 评标程序 46
31 初步评审 46
32 详细评审 46
33 投标文件的澄清和补正 49
34 评标结果 50
第四章 合同条款及格式 52
第一节 通用合同条款 53
1 一般约定 53
11 词语定义 53
12 语言文字 55
13 法律 55
14 合同文件的优先顺序 55
15 合同协议书 55
16 图纸和承包人文件 55
17 联络 56
18 转让 56
19 严禁贿赂 56
110 化石文物 56
111 专利技术 56
112 图纸和文件的保密 57
2 发包人义务 57
21 遵守法律 57
22 发出开工通知 57
23 提供施工场地 57 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
3
24 协助承包人办理证件和批件 57
25 组织设计交底 57
26 支付合同价款 57
27 组织竣工验收 57
28 其他义务 57
3 监理人 57
31 监理人的职责和权力 57
32 总监理工程师 58
33 监理人员 58
34 监理人的指示 58
35 商定或确定 58
4 承包人 59
41 承包人的一般义务 59
42 履约担保 60
43 分包 60
44 联合体 60
45 承包人项目经理 60
46 承包人人员的管理 60
47 撤换承包人项目经理和其他人员 61
48 保障承包人人员的合法权益 61
49 工程价款应专款专用 61
410 承包人现场查勘 61
411 不利物质条件 61
5 材料和工程设备 62
51 承包人提供的材料和工程设备 62
52 发包人提供的材料和工程设备 62
53 材料和工程设备专用于合同工程 62
54 禁止使用不合格的材料和工程设备 62
6 施工设备和临时设施 63
61 承包人提供的施工设备和临时设施 63
62 发包人提供的施工设备和临时设施 63
63 要求承包人增加或更换施工设备 63
64 施工设备和临时设施专用于合同工程 63
7 交通运输 63
71 道路通行权和场外设施 63
72 场内施工道路 63
73 场外交通 63
74 超大件和超重件的运输 64
75 道路和桥梁的损坏责任 64
76 水路和航空运输 64
8 测量放线 64
81 施工控制网 64
82 施工测量 64
83 基准资料错误的责任 64
84 监理人使用施工控制网 64
9 施工安全治安保卫和环境保护 65
91 发包人的施工安全责任 65
92 承包人的施工安全责任 65
93 治安保卫 65
94 环境保护 66
95 事故处理 66 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
4
10 进度计划 66
101 合同进度计划 66
102 合同进度计划的修订 66
11 开工和竣工 66
111 开工 66
112 竣工 67
113 发包人的工期延误 67
114 异常恶劣的气候条件 67
115 承包人的工期延误 67
116 工期提前 67
12 暂停施工 67
121 承包人暂停施工的责任 67
122 发包人暂停施工的责任 68
123 监理人暂停施工指示 68
124 暂停施工后的复工 68
125 暂停施工持续 56天以上 68
13 工程质量 68
131 工程质量要求 68
132 承包人的质量管理 68
133 承包人的质量检查 69
134 监理人的质量检查 69
135 工程隐蔽部位覆盖前的检查 69
136 清除不合格工程 69
14 试验和检验 70
141 材料工程设备和工程的试验和检验 70
142 现场材料试验 70
143 现场工艺试验 70
15 变更 70
151 变更的范围和内容 70
152 变更权 70
153 变更程序 71
154 变更的估价原则 71
155 承包人的合理化建议 72
156 暂列金额 72
157 计日工 72
158 暂估价 72
16 价格调整 73
161 物价波动引起的价格调整 73
162 法律变化引起的价格调整 74
17 计量与支付 74
171 计量 74
172 预付款 75
173 工程进度付款 75
174 质量保证金 76
175 竣工结算 76
176 最终结清 77
18 竣工验收 77
181 竣工验收的含义 77
182 竣工验收申请报告 78
183 验收 78
184 单位工程验收 78 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
5
185 施工期运行 79
186 试运行 79
187 竣工清场 79
188 施工队伍的撤离 79
19 缺陷责任与保修责任 80
191 缺陷责任期的起算时间 80
192 缺陷责任 80
193 缺陷责任期的延长 80
194 进一步试验和试运行 80
195 承包人的进入权 80
196 缺陷责任期终止证书 80
197 保修责任 80
20 保险 80
201 工程保险 80
202 人员工伤事故的保险 81
203 人身意外伤害险 81
204 第三者责任险 81
205 其他保险 81
206 对各项保险的一般要求 81
21 不可抗力 82
211 不可抗力的确认 82
212 不可抗力的通知 82
213 不可抗力后果及其处理 82
22 违约 83
221 承包人违约 83
2216 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 84
222 发包人违约 84
223 第三人造成的违约 85
23 索赔 85
231 承包人索赔的提出 85
232 承包人索赔处理程序 85
233 承包人提出索赔的期限 86
234 发包人的索赔 86
24 争议的解决 86
241 争议的解决方式 86
242 友好解决 86
243 争议评审 86
第二节 专用合同条款 88
A公路行业标准专用合同条款 88
1一般约定 88
11词语定义 88
14合同文件的优先顺序 89
15合同协议书 90
16图纸和承包人文件 90
161 图纸的提供 90
19严禁贿赂 90
2发包人义务 91
23提供施工场地 91
3监理人 91
31监理人的职责和权力 91
35商定或确定 92 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
6
4承包人 92
41承包工的一般义务 92
43 分包 93
44联合体 94
46承包人人员的管理 94
47撤换承包人项目经理和其他人员 94
49工程价款应专款专用 94
410承包人现场查勘 95
411不利物质条件 95
412投标文件的完备性 95
5材料和工程设备 95
52发包人提供的材料和工程设备 95
6施工设备和临时设施 95
62承包人提供的施工设备和临时设施 95
63要求承包人增加或更换施工设备 96
7交通运输 96
71道路通行权和场外设施 96
8测量放线 96
84监理人使用施工控制网 96
9施工安全治安保卫和环境保护 96
92承包人的施工安全责任 96
94环境保护 98
10进度计划 99
101合同进度计划 99
102合同进度计划的修订 99
103年度施工计划 99
104合同用款计划 99
11开工和竣工 99
111开工 99
113发包人的工期延误 99
114异常恶劣的气候条件 100
115承包人的工期延误 100
116工期提前 100
117工作时间的限制 101
12暂停施工 101
121承包人暂停施工的责任 101
13工程质量 101
131工程质量要求 101
132承包人的质量管理 101
134监理人的质量检查 102
135工程隐蔽部位覆盖前的检查 102
136清除不合格工程 102
14试验和检验 102
144试验和检验费用 102
15变更 103
151变更的范围和内容 103
153变更程序 103
154变更的估价原则 103
155承包人的合理化建议 103
156暂列金额 103
16价格调整 104 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
7
161物价波动引起的价格调整 104
17计量与支付 104
171计量 104
172预付款 104
173工程进度付款 105
174质量保证金 105
175交工结算 105
176最终结清 105
18交工验收 105
182交工验收申请报告 105
183 验收 106
189竣工文件 106
19缺陷责任与保修责任 106
192缺陷责任 106
195承包人的进入权 106
197保修责任 106
20保险 107
201工程保险 107
204第三者责任险 107
205其他保险 107
206对各项保险的一般要求 107
2061保险凭证 107
2063 持续保险 107
21不可抗力 108
211不可抗力的确认 108
3核反应辐射或放射性污染 108
213不可抗力后果及其处理 108
22违约 108
221承包人违约 108
2211承包人违约的情形 108
7承包人未能按期开工 109
222发包人违约 109
2224 解除合同后的付款 109
23索赔 109
231承包人索赔的提出 109
232承包人索赔处理程序 109
24争议的解决 109
243争议评审 109
244仲裁 110
245仲裁的执行 110
B项目专用合同条款 111
41承包人的一般义务 114
411不利物质条件 114
101 合同进度计划 114
114异常恶劣的气候条件 114
121承包人暂停施工的责任 114
211不可抗力的确认 114
221承包人违约 114
第三节 合同附件格式 115
附件二 廉政合同 117
1发包人和承包人双方的权利和义务 117 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
8
2发包人的义务 117
3承包人的义务 117
4违约责任 118
附件三 安全生产合同 119
1发包人职责 119
2承包人职责 119
附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求 121
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求 122
附件六 项目经理委托书 123
附件七 履约担保格式 124
附件八 预付款担保格式 125
附件九 工程资金监管协议格式 126
2甲方的权责 126
4丙方的权责 127
第五章 工程量清单 129
3计日工说明 130
31 总则 130
32 计日工劳务 130
33 计日工材料 130
34 计日工施工机械 131
4其他说明 131
第 二 卷 132
第 三 卷 133
第 四 卷 135
一投标函 141
二投标函附录 140
二法定代表人身份证明及授权委托书 141
一法定代表人身份证明 141
二授权委托书 142
三投标保证金 143
五已标价工程量清单 144
六施工组织设计 145
附表三 工程管理曲线 148
附表四 分项工程生产率和施工周期表 149
附表五 施工总平面图 150
附表六 劳动力计划表 151
附表七 临时占地计划表 152
附表八 外供电力需求计划表 153
附表九 合同用款估算表 154
七项目管理机构 155
八拟分包项目情况表 156
九资格审查资料 157
一投标人基本情况表 157
二投标人企业组织结构框图 158
三拟委任的项目经理和项目总工资历表 159
四近年财务状况表 160
五近年完成的类似项目汇总表 161
六正在施工和新承接的项目情况表 162
七近年发生的诉讼及仲裁情况 163
十承 诺 函 164
十一其 他 材 料 165 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
9
第 一 卷
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
10
第一章 招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
11
第一章 招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052 项目编号ZHGXGG2017061招标公告
上海正弘建设工程顾问有限公司受贵港市港南区公路管理所委托根据中华人民共和国政府
采购法等有关规定现对港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052进行公开招标
现将本次公开招标有关事项公告如下
一采购项目名称港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
二采购项目编号ZHGXGG2017061
三采购项目的名称数量简要规格描述或项目基本概况介绍港南区分水坳至李屋屯道路
工程K0+000~K2+39052路线总长 239052m共硬化 C30 水泥混凝土路面 5503 ㎡铺筑 15cm 厚
5水泥稳定碎石基层 6283㎡培土路肩 828㎡道路沿线排水设施安全设施
工期90日历天
质量要求工程交工验收的质量评定合格
如需进一步了解详细内容详见招标文件及图纸
四采购项目预算人民币贰佰壹拾玖万叁仟零玖拾柒元整￥219309700元
五本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展暂行办法 财库2011181
号
六投标人资格要求
1符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定
2公路工程施工总承包叁级以上含叁级资质同时具有行政主管部门颁发的建筑施工企业
安全生产许可证及独立法人资格的施工企业拟派驻本工程的项目经理必须具备二级以上含二
级的公路工程专业注册建造师资质
3本项目不接受未购买本项目采购文件的投标人投标
4单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下
的政府采购活动除单一来源采购项目外为采购项目提供整体设计规范编制或者项目管理监
理检测等服务的供应商不得再参加该采购项目的其他采购活动
5对在信用中国网站wwwcreditchinagovcn中国政府采购网wwwccgpgovcn等
渠道列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其
他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的供应商不得参与政府采购活动
注本项目不接受联合体投标
七招标文件的获取
1发售时间2017 年 月 日公告发布之时起至 2017 年 月 日止工作日 每日北京时间
上午 800 时至 1200 时下午 1500时至 1800 时本项目招标文件由贵港市公共资源交易服务中心
统一代售
联系人刘素琼联系电话07752911848 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
12
2发售地点凭本人有效居民身份证到贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城商业
步行街与金田路交叉口东南 150米水利大厦报名
3售价招标文件工本费每本￥250 元售后不退报名人持本人银联卡到贵港市公共资源交
易服务中心刷卡支付
4获取招标文件的方式企业法定代表人或委托代理人携带如下证件1有效的企业营业
执照正副本⑵有效的安全生产许可证正副本⑶有效的资质证书正副本⑷有效的企业组织机构
代码证正副本⑸有效的税务登记证正副本⑹企业主要负责人身份证安全生产考核合格证A
证⑺拟投入本工程项目经理的注册建造师注册证书注册单位必须为投标单位安全生产考
核合格证B 证职称证书要求为公路路桥或相关专业中级及以上职称身份证⑻拟投入
本工程的项目总工程师职称证书要求为公路路桥或相关专业中级及以上职称且工作单位为投标人
单位身份证⑼项目经理项目总工程师及四大员质量安全施工资料员养老保险手
册凭证缴纳保险时间为 2017 年 7 月至 2017 年 9 月 ⑽投标人及其法定代表人应提供检察机关出
具的无行贿犯罪记录查询证明上述材料需提供复印件 3 份并加盖单位公章材料合格方可购买招
标文件
注部分已实行三证合一一证一码的潜在投标人已取消组织机构代码证和税务登记证
的须提供最新的营业执照副本复印件
八投标保证金人民币人民币肆万元整￥4000000
投标人应于投标截止时间2017 年月 日 15 时 30 分前将保证金以电汇转帐汇票等非现金
形式交至以下账户
1账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国工商银行股份有限公司贵港市贵城支行
账 号2116710029200002777
2账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国建设银行贵港城北支行
账 号45050175009300000011
3账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国银行贵港桂林路支行
账 号611968303726
4账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行农行贵港分行港北分理处
账 号20455301040007744
5账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行交通银行贵港分行
账 号458100100018010125245
6账户名称贵港市公共资源交易服务中心 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
13
开户银行广西北部湾银行贵港分行
账 号800097502589899
7账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行柳州银行贵港分行
账 号60700500000000001459
8帐户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国邮政储蓄银行贵港市分行
帐 号945007010013008891
九投标截止时间和地点
投标人应于 2017 年 月 日 15 时 30 分止将投标文件密封提交到贵港市公共资源交易服务中
心贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦开标厅逾期送达的将予以拒
收
十开标时间及地点
本次招标将于 2017 年 月 日 15 时 30 分在贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城
商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦开标投标人可以由法定代表人或委托代理人出
席开标会议携带本人身份证原件委托代理人出席应携带单位授权委托书原件
十一联系事项
1招标人名称贵港市港南区公路管理所
地址贵港市港南区公正街 8号
联系人及电话谭斌 07754276169
2 招标代理机构名称上海正弘建设工程顾问有限公司
地 址贵港市友谊大道德宝花城 S35 号
项目联系人林播 联系电话07754569208
3监督部门及联系电话贵港市港南区交通局07754320818
十二 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国政府采购网 wwwccgpgovcn 广西壮族自治区政府采购网
wwwgxzfcggovcn 贵港市财政信息网httpzfcgggczgovcn 贵港市公共资源交易服务中心
网httpggggjygxgggovcngxggzbw上发布
上海正弘建设工程顾问有限公司
2017年 月 日
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
14
第二章 投标人须知
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
15
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
112 招标人
名 称贵港市港南区公路管理所
地 址贵港市港南区公正街 8号
联系人谭斌
电 话07754276169
113 招标代理机构
名 称上海正弘建设工程顾问有限公司
地 址贵港市友谊大道东侧德宝花城 S35号
联系人林播
电 话07754569208
114 项目名称
港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052
115 建设地点
贵港市港南区
121 资金来源 上级专项补助资金
122 出资比例 100
123 资金落实情况 已落实
131 招标范围
港南区分水坳至李屋屯道路工程
K0+000~K2+39052施工图设计所包含的全部内
容
132 计划工期
计划工期90日历天
计划开工日期 2017 年 月 日
计划竣工日期 2018 年 月 日
133 质量要求 竣工验收的质量评定 合格
141
投标人资质条件能力和信誉
资质条件见附录1
财务要求见附录2
业绩要求见附录3
信誉要求见附录4
项目经理和项目总工资格见附录 5
142 是否接受联合体投标
□ √不接受
□接受但联合体所有成员数量不得超过
家
还应满足下列要求
191 踏勘现场
□ √不组织
□组织踏勘时间
踏勘集中地点
1101 投标预备会
□ √不召开
□召开召开时间
召开地点
1102 投标人提出问题的截止时间 递交投标文件截止之日 15天前 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
16
1103 招标人书面澄清的时间 递交投标文件截止之日 15 天前
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
111 分 包
□ √不允许
□允许
112 偏 离
□不允许
□ √允许允许细微偏差
21 构成招标文件的其他材料 另册
221
投标人要求澄清
招标文件的截止时间
递交投标文件截止之日 15 天前
222 投标截止时间 2017年 月 日 9 时 30分
223
投标人确认收到
招标文件澄清的时间
收到澄清后 24 小时内以发出时间为准
232
投标人确认收到
招标文件修改的时间
收到修改后 24 小时内以发出时间为准
311 构成投标文件的其他材料
按交通运输部公路工程标准施工招标文件
2009版交公路发2009221号规定
321 工程量清单的填写方式
□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子
文件填写工程量清单
□ √投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写
工程量清单
325 是否接受调价函
□是
□ √否
331 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90天
341 投标保证金
投标保证金的金额人民币捌万元整
投标保证金的形式电汇转帐汇票等非现金
形式
投标保证金的递交截止时间为投标保证金必须
从投标人基本账户转入贵港市公共资源交易服务
中心投标人的投标保证金的转帐底单复印件必
须随投标文件提交原件开标会现场核查 否
则作无效标处理投标保证金必须于 2017 年月
日 15时 30分前到达以下指定帐户
1账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国工商银行股份有限公司贵港市贵
城支行
账 号2116710029200002777
2账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国建设银行贵港城北支行 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
17
账 号45050175009300000011
3账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国银行贵港桂林路支行
账 号611968303726
4账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行农行贵港分行港北分理处
账 号20455301040007744
5账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行交通银行贵港分行
账 号458100100018010125245
6账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行广西北部湾银行贵港分行
账 号800097502589899
7账户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行柳州银行贵港分行
账 号60700500000000001459
8帐户名称贵港市公共资源交易服务中心
开户银行中国邮政储蓄银行贵港市分行
帐 号945007010013008891
352 近年财务状况的年份要求 2014年~2016年
353 近年发生的类似项目的年份要求 2014年~2016年
355
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份
要求
2014年~2016年
36 是否允许递交备选投标方案
□ √不允许
□允许
373 签字或盖章要求
按投标人须知
374 投标文件份数 正本壹份副本肆份
375 装订要求 按投标人须知
412 封套上写明
内层封套
投标人邮政编码
投标人地址
投标人名称
投标人联系人
投标人联系电话
外层封套
招标人地址
招标人名称
项目名称投标文件
在 2017 年 月 日 15时 30分前不得开启 上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
18
422 递交投标文件地点
贵港市公共资源交易服务中心贵港市港北区金城
商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦
开标厅
423 是否退还投标文件
□ √否
□是
426
招标人通知延后投标截止时间的时
间
原定投标截止时间 1 天前
51 开标时间和地点
开标时间同投标截止时间
开标地点贵港市公共资源交易服务中心贵港市
港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150
米水利大厦开标厅
521 开标程序
1密封情况检查由监标人及投标人代表检查
2开标顺序随机
611 评标委员会的组建
评标委员会构成 5 人其中招标人代表 0
人专家5 人
评标专家确定方式从贵港市财政局专家库中随
机抽取
71 是否授权评标委员会确定中标人
□是
□ √否推荐的中标候选人的人数为 3 名
731 履约担保
履约担保金额 5 签约合同价
履约担保形式
□银行保函
□ √银行保函+现金电汇或银行汇票形式
采用银行保函时出具履约担保的银行级别
95 监督部门
监督部门贵港市港南区交通局07754320818
10需要补充的内容
101
法定代表人出席须携带法人代表身份证原件及复印件有效的营业执照副本复印
件基本账户开户许可证复印件以上复印件加盖单位公章 投标保证金银行转账
底单原件被授权人出席须携带授权委托书原件及代理人身份证原件及复印件加
盖单位公章 有效的营业执照副本复印件加盖单位公章 基本账户开户许可证
复印件加盖单位公章 被授权人在投标人单位2017 年 4 月至 2017 年 6 月缴
纳社保的证明材料复印件或依法免缴社保费的证明复印件原件备查 同时提供投
标保证金银行转账底单原件
102
开标后投标人应收集营业执照资质证书安全生产许可证项目经理项目总工
和五大员预算质检安全施工资料员的相关证件原件备招标人核查在
招标人发出中标通知书之前招标人有权核查上述证件原件如投标人不能提供证
书原件供招标人核查或所提供的证书存在伪造情况招标人将有权取消该投标人的
中标资格没收投标保证金并按规定报自治区交通行政主管部门和建设行政主管
部门
103
各投标人应在其投标文件中对农民工工资保障金的交纳与作用作出承诺投标人
不对此作出承诺的其投标文件作废标处理格式由投标人自拟
104 招标代理服务费本项目的采购代理服务费按国家发展改革委关于进一步放开建上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
19
设项目专业服务价格的通知 发改价格2015299 号文执行金额为壹万捌仟
叁佰伍拾元整￥1835000 领取中标通知书前中标人应向采购代理机构一次付
清采购代理服务费否则采购代理机构将视之为违约取消该中标决定并对中标
人已提交的全部投标保证金不予退还
招标代理服务费专用账户
开户名称上海正弘建设工程顾问有限公司广西贵港分公司
开户银行中国工商银行贵港市贵财支行
开户账号2111711109300029817
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
20
附录1 资格审查条件资质最低条件
施工企业资质等级要求
本工程施工要求投标单位必须是在国家工商行政管理部门注册具备独立法人资格具有公
路工程施工总承包叁级以上含叁级资质具有省级以上建设行政主管部门颁布的建筑施工企
业安全生产许可证的施工企业并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力
上海正弘建设工程顾问有限公司 港南区分水坳至李屋屯道路工程K0+000~K2+39052
21
附录2 资格审查条件财务最低要求
财 务 要 求
一近三年2014年2015 年2016 年中
1资产负债率总负债总资产不高于 07
2流动比率流动资产流动负债不低于 1
3速动比率速动资产流动负债不低于 07
二近三年2014 年2015 年2016 年的年平均营业额以经审计的财务报表为准均不
低于 1000万元
三投标人用于本合同的营运资金不低于人民币 300 万元
说明
1投标人应按第八章八资格审查资料四财务状况表的要求附 2014 年2015 年
2016 年经会计师事务所审计的财务报告和财务会计... 查看详情
移动版：